[点击进入广东省广州监理工程师在线测试模拟试题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。
A.勘察实施方案的制定
B.勘察工作方案的审查
C.勘察成果的技术交底
D.勘察工作的总结报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为时,应当()。
A.责令施工企业整改
B.向施工企业项目经理报告
C.向建设单位驻工地代表报告
D.向建设行政主管部门报告
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据ISO质量管理体系标准,将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。
A.过程方法
B.持续改进
C.过程评价
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
第3题:规模大且技术复杂的工程项目,承包风险较大,各项费用不易估算准确,不宜采用()合同。
A.固定单价
B.可调单价
C.固定总价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第5题:在建设工程施工阶段,()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。
A.确定各单位工程的开工及交工动用日期
B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间
C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志
D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度
正确答案:查看最佳答案
第6题:双代号网络图应符合()原则。
A.只有一个起点节点
B.只有一个结束工作
C.起点节点可有多条内向箭线
D.终点节点可有多条外向箭线
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:目前我国有土建定额.装饰定额等,它们都属于()范畴。
A.安装工程定额
B.建筑工程定额
C.公路工程定额
D.铁路工程定额
正确答案:查看最佳答案
第8题:某分部工程有3个施工过程,分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工,各施工过程的流水节拍分别为6天.4天和8天,则该分部工程地流水施工工期是()天。
A.18
B.24
C.34
D.42
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于机电设备招标的说法,错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同,只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算,计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上,按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上,形成评标价。
第10题:建设工程采用平行施工组织方式的特点是()。
A.能够均衡使用施工资源
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作而进行施工
正确答案:查看最佳答案
第11题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
正确答案:查看最佳答案
第12题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理,与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计,应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第14题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按施工过程成立相应的专业工作队,各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行,使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
正确答案:查看最佳答案
第15题:工程设备验收前,()应提交设备验收方案
A.监理单位
B.设计单位
C.设备安装单位
D.质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程设备验收前,设备安装单位应提交设备验收方案,包括验收方法.质量标准.验收的依据,经专业监理工程师审查同意后实施。
第16题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件
正确答案:查看最佳答案
第17题:非节奏流水施工的特点是()。
A.施工段数大于施工过程数
B.相邻施工过程的流水步距不尽相等
C.专业队在各施工段的资源用量可调整
D.专业队在各施工段之间可能有间歇时间
正确答案:查看最佳答案
第18题:在工程建设中,勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。
A.法定代表人
B.项目审核人
C.项目审定人
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责,项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任,项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。
第19题:工程流水施工的实质性内容是()。
A.分工协作
B.大批量生产
C.连续作业
D.搭接适当
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法,正确的是()。
A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种
C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批
D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案
正确答案:查看最佳答案
第21题:凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,设计方案应经()审批后方可进行施工。
A.原审查机构
B.原设计单位
C.质量监督机构
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:编制工程项目年度计划的依据是()。
A.设计任务书
B.工程项目总进度计划
C.施工组织设计
D.施工图
正确答案:查看最佳答案
第23题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时,说明生产过程()。
A.正常
B.基本正常
C.不正常
D.有时正常,有时不正常
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程进度控制的技术措施,不包括()。
A.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
C.对建设工程进度实施静态控制
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在网络计划工期优化过程中,当出现两条独立的关键线路时,在考虑对质量.安全影响的基础上,优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上()的工作组合。
A.资源消耗量之和最小
B.直接费用率之和最小
C.持续时间之和最长
D.间接费用率之和最小
正确答案:查看最佳答案
第26题:审查施工图预算的重点应该放在()等方面。
A.审查文件的组成
B.审查总设计图和工艺流程
C.工程量计算是否准确.预算单价套用是否正确.各种取费标准是否符合现行规定
D.审查项目的“三废”治理
正确答案:查看最佳答案
第27题:对用于工程的主要材料,在材料进场时()应核查厂家生产许可证.出厂合格证.材质化验单及性能检测报告,审查不合格者一律不准用于工程。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中,组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间
正确答案:查看最佳答案
第29题:当利用S曲线比较实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。
A.实际进度超前的时间
B.实际进度拖后的时间
C.实际超额完成的任务量
D.实际拖欠的任务量
正确答案:查看最佳答案
第30题:用以保证工程建设中各个环节相互衔接,确保工程项目按期投产或交付使用的是()。
A.投资计划年度分配表
B.工程项目进度平衡表
C.年度竣工投产交付使用计划表
D.工程项目一览表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后,方可按规定归档。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第33题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:质量控制的目的是()。
A.致力于满足质量要求
B.增强满足质量要求的能力
C.致力于提供质量要求得到满足的信任
D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理工程师在工程质量控制过程中,应遵循的原则不包括()。
A.坚持安全第一的原则
B.坚持以人为核心的原则
C.坚持质量标准的原则
D.坚持以预防为主的原则
正确答案:查看最佳答案
第36题:()应根据工程承包合同文件规定,在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期,发布合同工程开工令,并抄报建设单位。
A.承包单位
B.项目主管行政单位
C.监理机构
D.项目所在地政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天,则工作B的最早完成时间为第()天。
A.6
B.8
C.11
D.13
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第39题:影响工程质量的因素中,()是工程建设的物质条件,是工程质量的基础。
A.人员素质
B.工程材料
C.机械设备
D.环境条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于编制招标控制价的说法,正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价,应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《建设工程监理规范》,项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。
A.监理实施细则
B.施工组织设计
C.监理规划
D.设计图纸
正确答案:查看最佳答案
第42题:经返修或加固的分项.分部工程,虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求,可以按技术处理方案和()进行验收。
A.设计单位意见
B.协商文件
C.建设单位意见
D.质量监督部门意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时,应选择()。
A.具有工艺逻辑关系的有关工作
B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作
C.可以增加资源投入的有关工作
D.持续时间可以压缩的有关工作
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《建筑工程质量管理条例》,设计文件中选用的材料.构配件和设备,应当注明()。
A.生产厂
B.规格和型号
C.供应商
D.使用年限
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第46题:某工程有5个施工过程,划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工,流水节拍为2天,施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。
A.12
B.18
C.20
D.26
正确答案:查看最佳答案
第47题:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程()特点。
A.影响因素多
B.质量波动大
C.质量隐蔽性强
D.终检的局限性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程质量控制中,要严防出现系统性因素的质量变异,要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程质量波动大的特点。
第48题:项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。
A.定期观测和必要的判断
B.分析和必要的论证
C.检查验收和必要的鉴定
D.征询设计单位意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。若拟建项目或装置与类似项项目或装置的规模差不大,生产规模比值在()之间,则指数N的取值近似为1。
A.0.5~1
B.0.5~2
C.1~2
D.0.1~1
正确答案:查看最佳答案
第50题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是()。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时,按照预定的评标规则,将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化,根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价,评标价最低的投标书为最优。
第51题:工程事故发生后,总监理工程师应要求施工单位()小时内写出书面报告。
A.7
B.14
C.20
D.24
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:为了有效地控制建设工程进度,监理工程师要在设计准备阶段()。
A.进行环境及施工现场条件的调查和分析
B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划
C.进行工期目标和进度控制的决策工作
D.审查工程项目建设总进度计划并控制其执行
正确答案:查看最佳答案
第53题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中,管理的系统方法不包括()。
A.系统目标
B.系统分析
C.系统工程
D.系统管理
正确答案:查看最佳答案
第54题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于工程计量的说法,正确的是()。
A.所有工程内容必须按月计量
B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量
C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定
D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实
正确答案:查看最佳答案
第56题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成,其中第五至第六位数字为()。
A.专业工程码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据国内施工合同示范文本的要求,一周内非承包商原因造成停水.停电.停气累计超过了()的,可由监理工程师审定后对合同价款进行调整。
A.8小时
B.16小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:实施()原则可使全体员工动员起来,积极参与,努力工作,实现承诺,树立起工作责任心和事业心,为实现组织的方针和战略做出贡献。
A.领导作用
B.全员参与
C.过程方法
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
第59题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保,并保证保险有效,业主可以投保并保证保险有效,业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。
A.质量不满足合同要求的
B.承包商不履行保险费用的
C.对超额利润的
D.对指定分包商的
正确答案:查看最佳答案
第60题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量,或将产品拆卸.解体来检查其内在质量,这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验,发现隐蔽的质量缺陷。因此,工程项目的终检存在一定的局限性。
第61题:下列设计进度控制工作中,属于监理单位进度监控工作的是()。
A.认真实施设计进度计划
B.编制切实可行的设计总进度计划
C.编制阶段性设计进度计划
D.定期比较分析设计完成情况与计划进度
正确答案:查看最佳答案
第62题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制(),论证总进度目标实现的可能性。
A.总进度纲要
B.施工组织总设计
C.总进度规划
D.各子系统进度规划
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
第64题:项目的可行性研究直接影响项目的()。
A.决策质量和施工质量
B.设计质量和施工质量
C.施工质量和竣工验收质量
D.决策质量和设计质量
正确答案:查看最佳答案
第65题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时,属于技术措施的是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
第66题:设计交底是由()单位负责组织。
A.建设
B.设计
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由()转交原设计单位修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第68题:工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。
A.资源均衡利用条件下的最短工期安排
B.最优工期条件下的资源均衡利用方案
C.工期固定条件下的资源均衡利用方案
D.工程总费用最低时的资源利用方案
正确答案:查看最佳答案
第69题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:某工程发生质量事故,造成45人重伤,此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
正确答案:查看最佳答案
第71题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时,其主要工作内容有()。
A.编制阶段性设计进度计划
B.定期检查设计工作实际进展情况
C.协调设计各专业之间的配合关系
D.建立健全设计技术经济定额
正确答案:查看最佳答案
第72题:拟建工程与已完工程采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C."筛选"审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:工程勘察的最后结果是()。
A.基础设计图样
B.工程勘察图样
C.工程勘察竣工验收书
D.工程勘察报告
正确答案:查看最佳答案
第74题:施工过程中质量控制的主要工作是:以()为核心,设质量控制点严格质量检查,加强成品保护。
A.人的控制
B.投人品的控制
C.工序质量控制
D.工序交接检查
正确答案:查看最佳答案
第75题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨,与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨,设备投资额为5500万元。经测算,设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5,则拟建项目设备投资额()。
A.6787.2
B.6221.6
C.5656
D.8946.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:在工程网络计划的执行过程中,监理工程师检查实际进度时,只发现工作M的总时时差由原计划的2天变为—1天,说明工作M的实际进度()。
A.拖后3天,影响工期1天
B.拖后1天,影响工期1天
C.拖后3天,影响工期2天
D.拖后2天,影响工期1天
正确答案:查看最佳答案
第77题:编制初步施工总进度计划时,应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂.工期长
B.工程量大.工程技术相对简单
C.工程造价大.工期长
D.工程量大.工期长
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程质量事故发生后,项目监理机构应及时签发工程暂停令,要求施工单位采取()的措施。
A.抓紧整改.早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列报审.报验表中,需要建设单位签署审批意见的是()。
A.分包单位资格报审表
B.施工进度计划报审表
C.分项工程报验表
D.工程复工报审表
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:监理工程师必须(),以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场,检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
正确答案:查看最佳答案
第81题:建筑工程管理()方法不仅缩短了工程项目的建设工期,还可以使部分工程分批投产,提前获得收益,其特点包括(B)。
A.动态控制设计进度
B.分阶段进行设计.招标施工.分批交付使用
C.不断调节设计进度计划
D.分阶段进行设计,全部工程竣工后一并交付使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第83题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第84题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第85题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第86题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果,项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成,其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
正确答案:查看最佳答案
第87题:按定额的适用范围分类,定额可分为()。
A.国家定额
B.建筑工程定额
C.行业定额
D.地区定额
E.企业定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:某工作计划进度与实际进度如下图所示,由此可得正确的结论有()。
A.第1周后连续工作没有中断
B.在第2周内按计划正常进行
C.在第3周后半周未按计划进行
D.截至第4周末拖欠5%的任务量
正确答案:查看最佳答案
第89题:为减少浪费.控制投资,监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.法律措施
E.合同措施
正确答案:查看最佳答案
第90题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第91题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第92题:关于关键线路和关键工作的说法中正确的有()。
A.在关键线路法中,线路上所有工作的总持续时间最长的线路为关键线路
B.在网络计划中.关键线路只有-条
C.关键线路会发生转移
D.关键线路的长度就是网络计划的实际进度
E.关键线路上的工作称为关键工作
正确答案:查看最佳答案
第93题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第94题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
第95题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第96题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号),其中***()
A.1-2-3-8
B.1-2-3-6-8
C.1-2-5-6-8
D.1-2-5-7-8
E.1-4-7-8
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第99题:建筑工程预算包括()工程预算。
A.一般土建
B.电气照明
C.设备安装
D.工业管道
E.特殊构筑物
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:项目资本金的来源主要是()。
A.国家预算内投资
B.自筹资金
C.银行贷款
D.发行股票
E.发行债券
正确答案:查看最佳答案
第101题:某工程双代号时标网络计划如下图所示,***正确的结论有()。A.工作
A.关键工程b.工作
B.工作b的自自时差为2天c.工作
C.工作c的总时差为零d.工作
D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作
E.工作e的最早开始时间为第2天
正确答案:查看最佳答案
第102题:工程施工过程中,应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
正确答案:查看最佳答案
第104题:建设项目的设备及工器具投资包括()。
A.设备购置费
B.工器具购置费
C.进口设备检验及商验费
D.生产家具购置费
E.办公和生活家具购置费
正确答案:查看最佳答案
第105题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第106题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第107题:采用直方图法进行工程质量统计分析时,可以实现的目的有()。
A.掌握质量特性的分布规律
B.寻找影响质量的主次因素
C.调查收集质量特性原始数据
D.估算施工过程总体不合格品率
E.评价实际生产过程能力
正确答案:查看最佳答案
第108题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的,应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施,下列措施中属于合同措施的有()。
A.参与合同修改.补充工作,着重考虑它对投资控制的影响
B.参与处理索赔事宜
C.审核承包商编制的施工组织设计
D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测
E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:专业监理工程师进行现场计量的依据有()。
A.工期定额
B.质量合格证书
C.技术规范
D.设计图纸
E.工程量计算规划
正确答案:查看最佳答案
第110题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第111题:持续改进作为质量管理体系的基础,其开展的活动包括()。
A.建立改进目标
B.寻找可能的解决结果
C.将更改纳入文件
D.测量.验证和分析实施的结果
E.确定.测量和分析现状
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:网络计划的时间参数计算主要包括()。
A.工作最早开始和最早结束时间
B.工作最迟结束和最迟开始时间
C.工作的总时差和自由时差
D.确定关键线路和总工期
E.确定工作完成的最短时间
正确答案:查看最佳答案
第113题:确定流水步距时,一般应满足的基本要求包括()。
A.各施工过程按各自流水速度施工,始终保持工艺先后顺序
B.相邻施工过程的流水步距必须相等
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下,能最大限度地实现合理搭接
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下,尽可能少搭接
正确答案:查看最佳答案
第114题:以下属于双代号网络图的要素的是()。
A.工作
B.事件
C.线路
D.时间
E.工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
第116题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程可按()进行划分。
A.主要工种
B.施工工艺
C.施工特点
D.设备类别
E.专业性质
正确答案:查看最佳答案
第117题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:在下列所述线路中,()必为关键线路
A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路
B.时标网络计划中没有波形线的线路
C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路
D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路
E.单代号网络计划中由关键工作组成的
正确答案:查看最佳答案
第119题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.施工原因
B.客观原因
C.业主原因
D.物价上涨
E.设计原因
正确答案:查看最佳答案
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:广东省广州监理工程师在线测试模拟试题