一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。

A.与工程承包严格分开

B.与工程承包相互渗透.相互融合

C.逐步取代工程承包

D.逐步从工程承包中分离

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会引起()。

A.投资增加.工期延长

B.投资增加.工期缩短

C.投资减少.工期延长

D.投资减少.工期缩短

正确答案:查看最佳答案

第2题:固定资产标准是指()，单位价值在国家或部门规定的限额以上。

A.国家规定不等年限

B.使用年限超过2年

C.全寿命年限

D.使用年限超过1年

正确答案:查看最佳答案

第3题:()是决定工程项目质量的关键阶段，要能充分反映业主对质量的要求和意愿。

A.工程设计阶段

B.工程施工阶段

C.项目决策阶段

D.项目可行性研究阶段

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。

A.风险识别和风险评价都是定性的

B.风险识别和风险评价都是定量的

C.风险识别是定性的，风险评价是定量的

D.风险识别是定量的，风险评价是定性的

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，需要在专用条件中约定的委托人义务是()。

A.对监理人的授权范围

B.向监理人提供财产的清单

C.要求监理人提供工程监理的依据

D.派遣委托人代表的姓名和职责

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列内容中，不属于设计阶段质量控制任务的是()。

A.确认进度总目标的可行性

B.审查施工单位进度控制报告

C.开展组织协调活动

D.审查并监督执行设计单位设计进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，监理例会会议纪要由()根据会议记录整理，并经与会各方代表会签。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第9题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第10题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任是()。

A.编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B.采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施

C.采用新技术.新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训

D.工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。

A.2

B.3

C.5

D.10

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第13题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

第14题:对按总投资构成内容分解的各项目费用都要进行控制，这体现了建设工程投资控制的()。

A.系统控制

B.动态控制

C.全过程控制

D.全方位控制

正确答案:查看最佳答案

第15题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第16题:在施工阶段，监理工程师在项目监理机构中所占比例一般为()。

A.10%～20%

B.20%～30%

C.30%～60%

D.60%～90%

正确答案:查看最佳答案

第17题:每一项监理工作的具体目标都应确定，完成的时间也应有明确的限定，从而能通过书面资料对建设工程监理工作及其效果进行检查和考核，这是监理工作()的体现。

A.工作的时序性

B.职责分工的严密性

C.完成目标的准确性

D.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第18题:在实践中，往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。

A.初步设计

B.方案设计

C.施工图设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:建设工程目标分解最基本的方式是()。

A.按工程内容分解

B.按时间分解

C.按总投资构成分解

D.按组织结构分解

正确答案:查看最佳答案

第20题:监理有限责任公司的账目()。

A.必须公开

B.应当公开

C.可以公开

D.可以不公开

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第22题:在EＰC模式中，采购主要是指()。

A.工程采购

B.货物采购

C.服务采购

D.招标采购

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应()

A.及时签发《监理通知单》

B.立即报告建设单位

C.及时签发《工程暂停令》

D.立即报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工阶段质量控制中，()是对工程质量进行全面监督.检查与控制的重要手段。

A.下达指令文件

B.现场监督和检查

C.审核技术文件.报告和报表

D.规定质量监控工作程序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:建设工程风险识别是由若干工作构成的过程，其最主要成果是()。

A.风险清单

B.识别建设工程风险因素

C.建设工程风险分解

D.识别建设工程风险事件及其后果

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减()。

A.建设单位管理费

B.施工单位管理费

C.乙级.丙级

D.丙级

正确答案:查看最佳答案

第27题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第28题:主要任务是直接调动和组织人力.物力.财力等具体活动内容的人员应为()人员。

A.决策层

B.协调层

C.执行层

D.操作层

正确答案:查看最佳答案

第29题:在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率()。

A.几乎为零

B.很小

C.中等

D.较大

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第31题:建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人()

A.组织工程建设

B.策划工程项目

C.负责生产经营

D.承担投资风险

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()。

A.长期.短期

B.长期.长期

C.短期.长期

D.短期.短期

正确答案:查看最佳答案

第33题:项目监理机构组织协调工作中，不属于内部协调内容的是()。

A.建立信息沟通制度

B.与政府建设行政主管机构的协调

C.及时交流信息.处理矛盾，建立良好的人际关系

D.明确监理人员分工及各自的岗位职责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第35题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第36题:建设工程监理投标时，制定投标策略的前提是()。

A.选择针对性的投标策略

B.合理设置项目监理机构

C.深入分析影响投标的因素

D.把握和深刻理解招标文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为()。

A.建设工程法律

B.建设工程行政法规

C.建设工程部门规章

D.建设工程单行条例

正确答案:查看最佳答案

第38题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第39题:对项目总监理工程师质量控制的考核时间为()。

A.月末

B.季末

C.工程各阶段末

D.合同约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建筑法》的规定，建筑活动的基本要求是建筑活动应当()。

A.遵守建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全

B.遵守建筑市场秩序，促进建筑业健康发展

C.确保建筑工程质量和安全，促进建筑业健康发展

D.确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准

正确答案:查看最佳答案

第41题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第42题:依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当()。

A.邀请招标

B.公开招标

C.挂牌

D.拍卖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列不是组织机构的基本要素的是()。

A.人力

B.时间

C.信息

D.目标

正确答案:查看最佳答案

第44题:在采用非代理型CＭ模式时，为了促使CＭ单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定()。

A.风险费

B.固定总价

C.保证最大价格

D.保证最低价格

正确答案:查看最佳答案

第45题:监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位()审核批准，并应在第一次工地会议科开前报送建设单位。

A.法定负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:“事先约定各个部门在工作中的相互关系”，属于()。

A.协调项目监理机构内部人际关系

B.协调项目监理机构内部组织关系

C.协调项目监理机构内部需求关系

D.协调项目监理机构内部成本关系

正确答案:查看最佳答案

第47题:监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息，这体现了建设工程信息管理工作的()。

A.有效性原则

B.时效性原则

C.标准化原则

D.定量化原则

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第49题:若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲.乙两风险事件的风险量()。

A.肯定相等

B.甲＞乙

C.可能相等

D.甲＜乙

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第51题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。

A.缺乏风险意识

B.风险评价失误

C.风险决策延误

D.风险决策实施延误

E.非基金储备不足

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第53题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。

A.要素有用性原理

B.动态相关性原理

C.最大效益性原理

D.主观能动性原理

E.规律效应性原理

正确答案:查看最佳答案

第54题:在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有()。

A.项目总投资为4000万元的给水工程

B.项目总投资为2000万元的供热工程

C.建筑面积为8万ｍ2的住宅建设工程

D.建筑面积为4万ｍ2的住宅建设工程

E.总投资为1000万元的学校

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:建设工程的协调分为()。

A.人员／人员界面

B.人员／系统界面

C.系统／环境界面

D.系统／系统界面

E.人员／环境界面

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第57题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。

A.维护建设单位和承建单位的合法权益

B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍

C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系

D.有足够的技术.经济资料和数据

E.实事求是.创造性地开展工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第59题:按国际上的理解，咨询工程师可能是指()。

A.保险经纪人

B.建筑师

C.结构工程师

D.生产企业的工程师

E.工程咨询公司

正确答案:查看最佳答案

第60题:在施工过程中发生工程变更，应经过()的代表鉴认。

A.建设单位

B.设计单位

C.承包单位

D.分包单位

E.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第62题:建设工程监理规划的作用有()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据

C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据

D.监理规划指导具体监理业务的开展

E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

正确答案:查看最佳答案

第63题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第64题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。

A.违法行为

B.违约行为

C.违规行为

D.违纪行为

E.违背职业道德的行为

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第66题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。

A.项目的策划.资金筹措

B.项目评估

C.建设实施

D.生产经营.偿还债务

E.资产的保值增值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第68题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第69题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:在下列关于ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ的表述中，正确的有:ＰＲＯＪECＴCＯＮＴＲＯＬＬＩＮＧ模式是()。

A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的

B.工程咨询和信息技术相结合的产物

C.反映了建设项目管理向全过程.全方位服务发展的新趋势

D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势

E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列说法正确的是:()。

A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行

B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行

C.监理例会应定期召开，每月举行一次

D.专业性监理会议由总监理工程师主持

E.专业性监理会议由专业监理工程师主持

正确答案:查看最佳答案

第72题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第73题:施工招标阶段监理工作制度包括()。

A.编制招标文件有关制度

B.合同条件拟定及审核制度

C.设计文件.图纸审查制度

D.组织招标实务有关制度

E.施工组织设计审核制度

正确答案:查看最佳答案

第74题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第75题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。

A.目标的客观性

B.目标的现实性

C.目标的明确性

D.目标的层次性

E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第78题:监理工程师在执业中享有的权利主要包括()。

A.使用监理工程师名称

B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作

C.依法自主执行业务

D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章

E.恪守职业道德，维护社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:快速路径法可在下列模式中采用:()。

A.平行承发包模式

B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.

C.项目总承包模式

D.ｐｍ模式

E.cｍ模式

正确答案:查看最佳答案