一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程项目一般应采用()。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则()。

A.业主承担相应的费用

B.业主从监理费中支付给承包商

C.监理工程师承担相关费用

D.承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第3题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第5题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第6题:开展建筑活动的主要依据是()。

A.合同主体

B.合同内容

C.合同客体

D.合同程序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，()有权确定一个价格作为执行格。

A.监理工程师

B.业主

C.承包商

D.定额站

正确答案:查看最佳答案

第8题:在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

第9题:工程施工前，()需向承包人进行设计交底。

A.委托人

B.设计人

C.工程师

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至()止。

A.工程移交证书指明的竣工日

B.颁发工程移交证书日

C.颁发解除缺陷责任证书et

D.承包商提交的结清单生效日

正确答案:查看最佳答案

第11题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.设计变更的期限

C.竣工验收的标准

D.合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第13题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。

第15题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第16题:建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则()。

A.该项索赔视为已经批准

B.该项索赔视为已被拒绝

C.该项索赔尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第18题:按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

第20题:对复杂而又缺乏经验的工程设计，可采用三阶段设计，一般不单独进行()招标。

A.概念设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第21题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第23题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。

第24题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第25题:招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。

A.公布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第27题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:双方签署的监理合同专用条款内注明的合同金额，是指()的酬金。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.所有监理工作

正确答案:查看最佳答案

第29题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第31题:合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

A.立即停止执行

B.继续有效

C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5000元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲.乙之间的借款合同因()。

A.乘人之危而可撤销

B.胁迫而无效

C.欺诈而可撤销

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第33题:监理合同自()开始生效。

A.合同签字之日

B.开工或材料运抵施工场地之日起

C.监理单位实际开始监理工作之日

D.承包合同开始执行之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的70天内()。

A.提交仲裁机构仲裁

B.中止履行合同

C.再由工程师调解

D.将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

正确答案:查看最佳答案

第36题:某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为()。

A.15万元

B.5万元

C.-57万元

D.-10万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

正确答案:查看最佳答案

第38题:依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交()。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第39题:招标人确定中标人后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第41题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。

A.合同签字日

B.承包商正式开工日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程正式接收之日

正确答案:查看最佳答案

第42题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第45题:依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方()追究违约方的赔偿责任。

A.可选择违约金条款或定金条款

B.可以同时采用违约金和定金条款

C.应该采用违约金条款

D.必须采用定金条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第48题:BOT合同又称()。

A.特许权协议书

B.工程项目总承包合同

C.单位工程施工承包合同

D.勘察.设计或施工总承包合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充

B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第51题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第52题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第53题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第55题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。

A.正常的监理工作

B.附属工作

C.附加工作

D.额外工作

E.业主要求的工作

正确答案:查看最佳答案

第56题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

D.承包人设备的损坏由承包人承担

E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第59题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第60题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第61题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第62题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第64题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第65题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第66题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。

A.是在通用条件的条款中明确规定的

B.取决于业主主动选用

C.取决于承包商的要求

D.取决于融资机构的强制性规定

E.是在专用条件的条款中明确规定的

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第69题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第71题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案

第72题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第73题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第74题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。

A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B.对招标有关文件的核查备案

C.投标人履行合同的能力评定

D.评标委员会成员资格认定

E.查处招投标活动的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。

A.发包人提交施工图审查的时间

B.承包人的设计范围

C.承包人提交设计文件的期限

D.承包人提交设计文件的数量

E.监理人签发图纸修改的期限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第78题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案