[点击进入2024版湖南省监理工程师模拟题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是()。
A.要求承包人在合理的状态下施工
B.监理工程师对工程延期的批准
C.作为承包人进行工期索赔的依据
D.对承包人赶工措施的批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:下列对于重薪招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板支撑架的立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆应向低处延长()跨与立杆固定,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不得小于()。
A.2,500mm
B.2,600mm
C.3,500mm
D.3,600mm
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于起重吊装作业,正确的是()。
A.司机.指挥应持证上岗,司索经项目部培训后上岗
B.每天作业前均应进行试吊,正常后才能作业
C.起吊重量不明的重物,应先试吊再起吊
D.起重吊装作业平台应与外墙脚手架连接牢固
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在调价公式中,各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第5题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第6题:经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要提请()同意。
A.项目法人
B.项目经理
C.工程师
D.行政监督管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:标志着合同对双方当事人的法律约束力的开始的是()。
A.合同成立
B.合同生效
C.合同签订
D.要约到达受要约人
正确答案:查看最佳答案
第8题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时()。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:查看最佳答案
第9题:签订建设物资采购合同时,关于价格条款()。
A.签订合同时确定的价格不能变动
B.不得采用交货时的市场价格
C.可以采用交货时的市场价格
D.价格如有变动应由业主确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:工程勘察设计招标时,联合体投标人资质等级的确定原则是()。
A.由多家单位组成的联合体,按资质等级较低的单位确定
B.由多家单位组成的联合体,按资质等级较高的单位确定
C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质等级较低的单位确定
D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质等级较高的单位确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察、设计投标人如采用联合体形式投标,联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标,否则相关投标均无效。
第11题:某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由()提
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第12题:某施工合同履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中,正确的是()。
A.发包人办理申报手续并承担费用
B.发包人办理申报手续,承包人承担费用
C.承包人办理申报手续,发包人承担费用
D.承包人办理申报手续并承担费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:施工组织设计是指导施工单位进行施工的()文件。
A.控制性
B.实施性
C.参考性
D.竞争性
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到()。
A.70%及以上
B.80%及以上
C.90%及以上
D.95%及以上
正确答案:查看最佳答案
第15题:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,当约定的违约金低于造成的损失时,()。
A.当事人可以请求人民法院予以适当减少
B.当事人可以请求仲裁机构予以适当减少
C.当事人可以请求人民法院予以增加
D.当事人承受此项损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》,以下关于钢结构工程,错误的是()。
A.焊工应当持证上岗,在合格证规定的范围内施焊
B.一.二级焊缝应进行焊缝内部缺陷检验
C.射线探伤不能对缺陷做出判断时,应采用超声波探伤
D.一级焊缝探伤比例是100%,二级焊缝探伤比例是20%
正确答案:查看最佳答案
第17题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第18题:某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明。
第19题:根据《标准施工招标文件》,关于“异常恶劣的气候条件”和“不利气候条件”对施工影响的说法,正确的有()
A.两者分别属于“发包人”和“承包人”应承担的风险
B.两者分别属于“承包人”和“发包人”应承担的风险
C.两者均属于“发包人”应承担的风险
D.两者均属于“承包人”应承担的风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“异常恶劣的气候条件”属于发包人承担风险,“不利气候条件”属于承包人承担风险
第20题:标准设备的采购,一般采用()方式。
A.市场采购
B.向生产厂家订购
C.招标采购
D.定点采购
正确答案:查看最佳答案
第21题:某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中()的投标书为最优投标书。
A.投标报价2000万元,评标价1950万元
B.投标报价2050万元,评标价1940万元
C.投标报价1980万元,评标价1970万元
D.投标报价1950万元,评标价1960万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:甲公司欠某供应商1000万元货款,现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l000万元债务的清偿问题的说法,正确的是()。
A.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
B.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
C.应当由甲公司承担全部债务
D.应当由乙公司承担全部债务
正确答案:查看最佳答案
第23题:材料采购合同履行过程中,由供货方代运的货物,采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量,则()。
A.由供货方承担全部责任
B.由运输部门承担全部责任
C.属于交运前的问题由供货方承担责任,运输过程中的问题由运输部门承担责任
D.先由运输部门承担全部责任,然后由运输部门再与供货方协商处理责任
正确答案:查看最佳答案
第24题:对于英国新工程合同(NEC)系列中的工程施工合同(ECC),其核心条款所包含的内容是()。
A.法律的变化
B.保留金
C.区段竣工
D.补偿事件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:核心条款包含补偿事件等,其他选项属于次要选项条款内容
第25题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()
A.管理与技术人员的配置
B.起重机械设备的选型
C.吊装使用的吊具
D.PC构件外观质量检查
正确答案:查看最佳答案
第26题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任;(2)固定工期.固定费用;(3)可以缩短建设周期;(4)减少设计变更;(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。
第27题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,属于业主对分包合同管理的是()。
A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查,行使确认权或否定权
B.对分包工程的批准
C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理
D.对分包商的施工进行监督、管理和协调
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业,其时间范围是指()。
A.22时至6时
B.22时至8时
C.20时至6时
D.20时至8时
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴线垂直,其垂直度允许偏差为()。
A.3°
B.5°
C.6°
D.9°
正确答案:查看最佳答案
第30题:FIDIC施工合同条件中,对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险,归业主承担。
A.合同签字日
B.基准日
C.下达开工令
D.风险事件发生日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政复议
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
第33题:某建筑工程项目所需设备物资通过公开招标方式采购时,适合考虑生命周期成本采用评标价法进行评标的采购对象是()。
A.建筑钢材
B.电线电缆
C.预拌混凝土
D.成套设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于运行成本较高的成套设备适合采用以生命周期成本为基础的评标价法进行评标
第34题:FIDIC《施工合同条件》规定,工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后,承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。其基本竣工是指()。
A.能够按照预定目的交给业主占用或使用
B.完成了扫尾、清理施工现场的工作
C.完成了不影响工程使用的某些次要部位的缺陷修复工作
D.主体工程完成
正确答案:查看最佳答案
第35题:某监理通知单写明“梁钢筋保护层厚度实测为16mm,设计值为25mm,已超出允许偏差士5mm……”,这反映了监理通知单应当()。
A.对存在问题部位的表述应具体
B.详细叙述整改时限要求
C.用数据说话
D.要求施工单位在发文本上签字
正确答案:查看最佳答案
第36题:以下关于结构实体检测中钢筋配置的检测方法,正确的是()。
A.只能检测保护层厚度,无法检测钢筋直径.数量
B.必须采用破损法验证保护层厚度
C.宜采用雷达法或电磁感应法进行检测
D.宜采用超声波对测法进行检测
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:下列属于单务合同的是()。
A.赠与合同
B.仓储合同
C.行纪合同
D.运输合同
正确答案:查看最佳答案
第38题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于满堂脚手架,不正确的是()。
A.满堂脚手架应在架体外侧四周设置连续竖向剪刀撑
B.满堂脚手架应在内部纵.横向每6m至8m设置连续竖向剪刀撑
C.满堂脚手架搭设高度公8m时,应在架体顶部设置连绿水平前刀撑
D.满堂脚手架搭设高度不宜超过40m
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系,规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为,具有强制性。
第40题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时,未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷,承包人按计划进行该部分工程的施工,工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期,费用不予补偿
C.工期不予顺延,给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿
正确答案:查看最佳答案
第41题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于模板及其支架安装,不正确的是()。
A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工
B.支撑架基础承载力应满足要求
C.模板支撑架不得与脚手架混搭
D.模板及其支架在安装过程中,应根据现场情况确定是否设置防倾覆措施
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列关于设计合同的表述中,不正确的是()。
A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效
B.设计合同采用定金担保,合同总价的20%为定金
C.如果发包人未能按时支付定金,设计人有权推迟开工时间,且交付设计文件的时间相应顺延
D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金,设计人收到定金为设计开工的标志
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
第44题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.造价
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于吊篮配重,不正确的是()。
A.配重块应稳定可靠地安放在配重架上
B.配重块应有重量标记
C.配重块重量应符合设计要求
D.经专家论证,可以使用局部破损的配重块
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后,()。
A.应重新进行验收
B.应重新进行论证
C.应重新检测安全锁
D.可直接使用
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工合同履行过程中,竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。
A.向工程师发出要求试车的书面通知,前者是发包人,后者是承包人
B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,后者需要外部的配合条件
C.试车通知,前者包括试车内容.时间.地点,后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求
D.试车合格,前者工程师在试车记录上签字,后者双方在试车记录上签字
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。
第49题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师对承包人索赔的处理规定,在法律上的效力()。
A.是终局性的,对发包人具有强制约束力
B.不是终局性的,对发包人具有强制约束力
C.是终局性的,仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局性的,对发包人和承包人均没有强制约束力
正确答案:查看最佳答案
第50题:质量事故处理完毕后,监理单位应及时向()提交质量事故书面报告,并将完整的质量事故处理记录整理归档。
A.建设行政主管部门
B.建设单位
C.项目调查组负责人
D.建设行政主管部门和项目调查组负责人
正确答案:查看最佳答案
第51题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同,合同解除后的处理方法正确的是()。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用,由订货方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:以下()适用于进行资格后审的邀请招标,让潜在投标人获得招标信息,以便进行项目筛选
A.招标公告
B.投标邀请书
C.标底
D.招标备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标
第53题:关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。
A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不予答复
B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数
C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行
D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当场作出答复,并制作记录。工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。评标办法中应列明评标基准价的计算方法和投标报价的偏差率计算公式。
第54题:下列关于法人的表述,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:以下()专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A.高空作业工程
B.深基坑工程
C.大暴(同音字)破工程
D.模板工程
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是()。
A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶工措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(五)发包人要求提前竣工如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求,由于涉及合同约定的变更,应与承包人通过协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括:承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施;发包人应提供的条件;所需追加的合同价款;提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。专用条款使用说明中建议,奖励金额可为发包人实际效益的20%。
第57题:建设工程招标管理中,有关招标方式的选择,表述不正确的是()。
A.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围
B.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容
C.施工招标时,已完成施工图设计的中小型工程,可采用单价合同
D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度,最终确定招标方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:按照招标人和投标人参与程序,可将招标过程概括划分为三阶段,其中不包括()。
A.准备阶段
B.招标投标阶段
C.评标定标阶段
D.决标成交阶段
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《标准材料采购招标文件》,合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是()。
A.质量检测报告
B.产品核验清单
C.第三方检测证明
D.质量合格证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同材料交付前,卖方应对其进行全面检验,并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。
第60题:关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法,正确的是()。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充,细化时,允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款,可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时,合同无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点,对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外,补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触,否则抵触内容无效。
第61题:为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验,对于此项检验应由()。
A.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用
B.承包人负责检验工作,并承担检验费用
C.发包人负责检验工作,并承担检验费用
D.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人职责和权利的说法正确的是()。
A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准
B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务
C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任
D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准,可减轻承包人的责任和义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人不同于发包人的雇员,即不是一切行为均遵照发包人的指示,而是在授权范围内独立工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任,合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验,以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。
第63题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边防护横杆长度大于()m时,必须加设栏杆柱。
A.1.2
B.1.5
C.1.8
D.2
正确答案:查看最佳答案
第65题:项目监理机构向建设单位提交的质量事故书面报告的内容不包括()。
A.工程及各参建单位名称
B.事故责任者的认定
C.事故处理的过程及结果
D.事故发生原因的初步判断
正确答案:查看最佳答案
第66题:施工图设计完成后,()应将施工图报送建设行政主管部门,由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:某单位采购部门与供货厂商签订了购买建筑设备的合同,此合同法律关系的客体是()。
A.物
B.行为
C.智力成果
D.组织
正确答案:查看最佳答案
第68题:施工合同示范文本规定,承包人不能按时开工的,应在不迟于协议书约定的开工日期前()天,以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。
A.7
B.14
C.24
D.48
正确答案:查看最佳答案
第69题:以下关于工程质量缺陷的处理,正确的是()。
A.发生工程质量缺陷后,由总监签发停工令
B.监理单位应负责质量缺陷调查,并提出处理方案
C.设计单位应负责质量缺陷调查,并提出处理方案
D.处理记录应整理归档
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:施工监理招标人选择中标人的基本原则是()。
A.基于能力的选择.
B.基于资源的选择
C.基于创新的选择
D.基于报价的选择
正确答案:查看最佳答案
第71题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交()。
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第72题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案,应经()审批后方可实施。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.原施工图审查机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:项目经理作为施工单位的代理人,这种代理属于()。
A.法定代理
B.职务代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案:查看最佳答案
第74题:组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时,如果专用条款没有另行的约定,解释顺序在技术标准和要求之后的文件是()。
A.合同协议书
B.投标函及投标函附录
C.图纸
D.通用合同条款
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列不属于买卖合同的一般特点的是()。
A.买卖合同是诺成合同
B.买卖合同是双务、有偿合同
C.出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产使用权为目的
D.买卖合同的买受人取得财产所有权,必须支付相应的价款,出卖人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制()。
A.监理大纲
B.监理规划
C.监理实施细则
D.见证取样计划
正确答案:查看最佳答案
第77题:建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.容易获得最优设计方案
B.发包人便于控制实施过程
C.合同责任明确
D.承包人承担的风险小
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。
A.建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目
B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目
D.构成内容多且专业性强的大型项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:以下关于我国工程质量管理体系,正确的有()。
A.实行“政府监督.社会监理与检测.企业自控”的质量管理体系
B.委托了社会监理,建设单位不再承担质量责任
C.委托了社会监理,施工单位不再承担质量责任
D.监理和咨询服务属于建设方的监控
E.咨询服务方包括监理单位.咨询单位.审图机构
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列关于招标流程的相关说法正确的是()。
A.现场踏勘是由招标人组织的
B.招标人具备自行招标能力可以自行进行招标事宜
C.评标委员会成员人数必须为7人以上单数
D.组织投标预备会一般应在投标截止时间7日以前进行
E.对于投标人提问的问题,招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第83题:监理人对专业施工分包合同管理的主要工作内容有()
A.审查分包人施工资质
B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施
C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为
D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时,对分包人发出指令进行调整
E.接收分包人的索赔报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人对分包人在现场的施工不承担协调管理义务,只履行监督义务,包括负责对分包人承担相应工程施工要求的资质、经验和能力进行审查;审查承包人的施工组织设计时,应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行;在对分包工程进行旁站、巡视过程中,发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况,应及时书面通知承包人,要求其监督分包人纠正;如果分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同的履行时,监理人需对承包人发出相关指令进行相应的协调;监理人不应受理分包人直接提交的索赔报告,分包人的索赔应通过承包人的索赔来完成。
第84题:在工程设计合同的方案设计阶段,发包人需要提供的资料和文件有()。
A.选址意见书
B.场地规划红线图
C.场地工程勘察报告
D.有关水、电等供应情况的资料
E.有关公用设施的资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织,其应具备的条件包括()。
A.依法成立
B.有自己的名称及组织机构
C.有必要的经费
D.有资质证书
E.法定代表人具有执业资格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人应当具备以下条件:(1)依法成立(2)有必要的财产或者经费(3)有自己的名称、组织机构和场所(4)能够独立承担民事责任。详见教材第5-6页。
第86题:在巡视过程中,对原材料的检查要点包括检查施工现场()。
A.有无使用不合格材料
B.施工现场管理人员是否到岗
C.原材料规格.型号等是否符合设计要求
D.原材料是否已见证取样,并检测合格
E.有无使用质量合格证明资料欠缺的材料
正确答案:查看最佳答案
第87题:委托代理采用书面形式授权的,授权委托书应当载明的内容有()。
A.代理事项
B.代理权限
C.代理人姓名或名称
D.代理费用
E.代理期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托代理授权采用书面形式的,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由被代理人签名或者盖章。
第88题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第89题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第90题:建设施工合同是否有履约担保不是合同有效的必要条件,按照合同具体约定来执行。如果合同约定有履约担保和预付款担保,则需在专用条款内明确说明()。
A.总价金额
B.担保的种类
C.担保方式有效期
D.担保金额
E.担保书的格式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案:查看最佳答案
第92题:无处分权人处分他人财产订立的合同,一般情况下是无效的。但是,在()情况下合同有效。
A.相对人知道或应当知道其无权处分的
B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的
C.无处分权人处分他人财产,但权利人拒绝追认的
D.无处分权人处分他人财产,经权利人追认的
E.无处分权人通过订立合同取得处分权的
正确答案:查看最佳答案
第93题:危大工程专项施工方案的编制依据包括()。
A.相关法律.法规.规范性文件.标准.规范
B.监理实施细则
C.施工图设计文件
D.施工组织设计
E.技术交底记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:按索赔事件的性质分类,索赔可分为()。
A.工程变更索赔
B.合同中明示的索赔
C.工程延误索赔
D.意外风险和不可预见因素索赔
E.工程加速索赔
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工升降机,正确的有()。
A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证
B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书
C.施工升降机应设置标牌,标明出厂编号
D.监理单位应对施工升降机进行检查,每月不少于2次
E.出厂年限超过5年的齿轮齿条式施工升降机应进行安全评估
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列可以作为抵押物的财产有()。
A.房屋
B.机器
C.耕地
D.医院
E.学校
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:要约人发出要约之后,欲使要约不生效,可以()。
A.受要约人作出承诺之前,发出撤销通知
B.发出撤回通知,并在要约到达之前到达受要约人
C.受要约人作出承诺之前,送达撤销通知
D.发出撤回通知,并与要约同时到达受要约人
E.撤销通知与承诺同时作出
正确答案:查看最佳答案
第98题:依据《民法典》,有关承担违约责任的条件的表述,正确的是()。
A.承担违约责任的条件采用过错责任原则
B.违反合同而承担的违约责任,是以合同有效为前提的
C.只要当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件,就应当承担违约责任
D.当事人一方因第三人的原因造成违约时,无须向对方承担违约责任
E.施工过程中,承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后,发包人应首先给承包人以相应损失的补偿
正确答案:查看最佳答案
第99题:甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务约定由丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为()。
A.甲、乙公司作为合同主体不变
B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任
E.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
正确答案:查看最佳答案
第101题:FIDIC《施工合同条件》规定,由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。
A.对合同中任何工作工程量的改变
B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
C.改变原定的施工顺序或时间安排
D.删减任何合同约定的工作内容
E.施工进度计划关键线路上的施工内容
正确答案:查看最佳答案
第102题:索赔损失调查主要表现为()。
A.工期的延长
B.费用的增加
C.工期的延长和费用的增加
D.施工材料的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.评标委员会成员资格认定
E.查处招投标活动的违法行为
正确答案:查看最佳答案
第104题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期,处理方法有()。
A.延误的工期相应顺延
B.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担
C.工程所需清理、修复费用,由承包人承担
D.承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责
E.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第105题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述,正确的是()。
A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款
B.当期应扣回的工程暂列金额
C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项
D.设计变更应调整的合同价款
E.经过监理人批准的发包人索赔款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:对发包人而言,设计施工总承包合同的优点有()。
A.单一的合同责任
B.减少发包人对承包人的检查
C.减少承包人的索赔
D.固定工期
E.减少设计变更
正确答案:查看最佳答案
第107题:机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括()。
A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区
B.不得与本次招标货物的设计、咨询机构有任何关联
C.必须在法律上独立
D.不必财务上独立
E.合法运作并独立于招标人和招标机构
正确答案:查看最佳答案
第108题:项目监理机构对基坑土方开挖巡视的检查要点包括()。
A.土方开挖条件是否具备
B.土方开挖顺序.方法是否与设计要求一致
C.挖土是否分层.分区进行
D.垫层混凝土的浇筑是否及时
E.卷材防水的细部处理是否符合设计要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:根据《建设工程质量管理条例》,在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期,正确的有()。
A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限
B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限
C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期
D.有防水要求的卫生间为8年
E.电气管线和设备安装工程为2年
正确答案:查看最佳答案
第110题:对违反合同者追究责任时,实行()
A.违约金、定金并用原则
B.以补偿性为原则
C.过错原则
D.因不可抗力不能履行合同时,部分或者全部免除责任
E.严格责任原则
正确答案:查看最佳答案
第111题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。
A.费用索赔
B.工期索赔
C.合同中默示的索赔
D.合同中明示的索赔
E.工程变更索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:施工单位申请复工,证明已具备复工条件的相关文件资料包括()。
A.有针对性的整改措施及其落实情况
B.相关会议纪要
C.相关影像资料
D.建设单位认可的整改完成文件
E.监理单位认可的整改完成文件
正确答案:查看最佳答案
第113题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
第114题:工程施工过程中,质量事故处理的基本要求有()。
A.安全可靠,不留隐患
B.满足工程的功能和使用要求
C.技术可行,经济合理
D.满足建设单位的要求
E.造型美观,节能环保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第116题:依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应()。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.追加合同价款
正确答案:查看最佳答案
第117题:采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版湖南省监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:某工程采用公开招标方式采购建筑钢材时,招标文件应包括的内容有()。
A.钢材供货需求
B.招标公告
C.合格厂商列表
D.合同条款及格式
E.中标通知书格式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:材料采购招标文件的内容包括:(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)供货要求;(6)投标文件格式;(7)投标人须知前附表规定的其他资料。
第119题:法人应当具备的条件包括()。
A.能够独立承担民事责任
B.依法成立
C.有3名以上高级管理人员
D.有必要的财产或经费
E.有自己的名称
正确答案:查看最佳答案
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:2024版湖南省监理工程师模拟题