一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指()。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额，即中标价。

第1题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程管理环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程组织体制及管理制度

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第2题:指定分包商由()指定或选定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.业主和承包商共同

正确答案:查看最佳答案

第3题:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以()的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

A.投标截止日

B.签订合同日

C.基准日

D.竣工日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。

A.必须经双方协议

B.必须因为当事人一方的意思

C.因不可抗力

D.因当事人一方的意思或双方的协议

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第6题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用雷达法或电磁感应法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。下列变更事项中，属于其他变更的是()。

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业顺序和时间

正确答案:查看最佳答案

第8题:工期在18个月以上的合同，发包人和承包人在招投标阶段和签订合同时不可能合理预见1年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响，为了合理分担外界因素影响的风险，应采用()。

A.固定总价合同

B.可调价合同

C.固定单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第9题:合同相关各方应在合同实施过程中采用PDCA循环(计划一执行一检查-处置)方法定期进行合同跟踪诊断和纠偏，主要开展如下工作，工作顺序正确的是()(1)根据合同实施偏差结果制定合同纠偏措施或方案，并与其他相关方沟通协调配合(2)定期对合同实施中出现的偏差进行定性、定量分析，包括原因分析，责任分析以及实施趋势预测，通报合同实施情况及存在的问题(3)采用闭环管理的方法对识别出的偏差、问题及其纠偏、改进实施情况进行持续跟踪，直至落实完成。(4)对合同实施信息进行全面收集、分类处理，将合同实施情况与合同实施计划进行对比分析，查找合同实施中的偏差

A.(4)-(2)-(1)-(3)

B.(4)-(2)-(3)-(1)

C.(1)-(2)-(4)-(3)

D.(2)-(3)-(4)-(2)

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同相关各方应在合同实施过程中采用PDCA循环(计划一执行一检查-处置)方法定期进行合同跟踪诊断和纠偏，主要开展如下工作:(1)对合同实施信息进行全面收集、分类处理，将合同实施情况与合同实施计划进行对比分析，查找合同实施中的偏差(2)定期对合同实施中出现的偏差进行定性、定量分析，包括原因分析，责任分析以及实施趋势预测，通报合同实施情况及存在的问题(3)根据合同实施偏差结果制定合同纠偏措施或方案，并与其他相关方沟通协调配合(4)采用闭环管理的方法对识别出的偏差、问题及其纠偏、改进实施情况进行持续跟踪，直至落实完成。

第10题:按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

正确答案:查看最佳答案

第11题:按照招标人和投标人参与程序，可将招标过程概括划分为三阶段，其中不包括()。

A.准备阶段

B.招标投标阶段

C.评标定标阶段

D.决标成交阶段

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于地基强度或承载力检验，正确的是()。

A.注浆地基经承载力检验合格后即可判定合格

B.注浆地基应进行地基承载力检验和原位测试两种检测

C.对地基承载力检验应采用高应变动测法

D.对地基承载力检验应采用低应变动测法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:邀请招标中，邀请对象的数目不应少于()家。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，未经()同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

A.工程师

B.发包人

C.监理单位负责人

D.勘察设计单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第15题:利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况的项目宜采用()方式发包建设任务。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接委托

D.议标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:对现场交货的到货数量验收的方法不包括()。

A.经验鉴别法

B.衡量法

C.查点法

D.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于()条款。

A.有效的合同

B.效力待定的合同

C.可变更、可撤销的合同

D.无效的合同

正确答案:查看最佳答案

第18题:由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.工程加速索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.支撑架基础应有排水措施

C.模板支撑架经专家论证后方可与脚手架混搭

D.模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

第21题:在工程施工质量检验批验收过程中，发现质量不符合要求时，可进行验收的是()。

A.无结构和安全问题，建设单位核算认可的检验批

B.经返工或返修的检验批

C.经施工单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批

D.经监理单位认可的检验批

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。

A.非传统模式

B.CM式

C.设计-建造模式

D.集成化管理模式

正确答案:查看最佳答案

第23题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质.建筑部位来划分的工程属于()。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第24题:工程设计招标的评标过程，应考虑的主要因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《招标投标法实施条例》，关于工程建设项目招标标底的设置和作用，下列说法正确的是()。

A.标底只能作为评标的参考

B.标底应当在招标文件中明确规定并事先公布

C.应当把投标报价是否接近标底作为中标条件

D.评标基准价的设置应当以标底上下浮动一定幅度为依据

正确答案:查看最佳答案

第26题:FIDIC(施工合同条件》适用于()工程采用单价合同的承包方式。

A.小型复杂

B.小型简单

C.大型简单

D.大型复杂

正确答案:查看最佳答案

第27题:某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

第29题:工程施工合同主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)将其纳入合同条款之中，以下说法错误的是()A.选项

A.带有分项工程表的标价合同B.选项

B.选项B.带有工程量清单的标价合同C.选项

C.选项C.带有分项工程表的目标合同D.选项

D.选项D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)，将其纳入合同条款之中:选项A.带有分项工程表的标价合同;选项B.带有工程量清单的标价合同;选项C.带有分项工程表的目标合同;选项D.带有工程量清单的目标合同;选项E.成本补偿合同;选项F.管理合同。

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，搭设高度()及以上落地式钢管脚手架应由施工单位组织召开专家论证会。

A.24m

B.50m

C.75m

D.150m

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0％，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因()。

A.欺诈而可撤销

B.胁迫而可撤销

C.胁迫而无效

D.显失公平而无效

正确答案:查看最佳答案

第32题:按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()。

A.受限额限制

B.不超过中标的合同金额

C.不受限额限制

D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额

正确答案:查看最佳答案

第33题:对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段子以淘汰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第36题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:以下关于建筑工程一切险，保险期限说法错误的是()

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工时起

B.建筑工程一切险的保险责任自保险工程用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

C.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以后发生者为准

D.保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

第38题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，()。

A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

B.仲裁机构可裁定变更该合同

C.仲裁机构可裁定撤销该合同

D.应移交法院判定变更该合同

正确答案:查看最佳答案

第39题:监理人收到承包人变更报价书后的()天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某工程的人货梯拆除施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，该专项方案应由()签字。

A.施工总承包单位技术负责人

B.施工总承包单位项目技术负责人

C.人货梯拆除专业承包单位技术负责人

D.施工总承包单位技术负责人和人货梯拆除专业承包单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第42题:甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为()。

A.甲签字、盖章时

B.乙收到合同书时

C.乙签字、盖章时

D.甲、乙达成协议时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为()。

A.2010年2月10日

B.2011年7月10日

C.2011年2月10日

D.2012年7月10日

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建设工程勘察合同的说法，正确的是()。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同示范文本不同于标准文本，不具有强制性。订立合同时应具体明确约定勘察工作范围和成果要求，以及合同争议的最终解决方式等内容。

第45题:下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是()。

A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理

B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一

C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构

D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《(标准施工招标资格预审文件)和(标准施工招标文件)试行规定》,招标人编制施工招标文件时,应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的()。

A.投标人须知

B.招标公告格式

C.合同协议书格式

D.合同争议评审条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人编制施工招标文件时,应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”(投标人须知前附表和其他附表除外)、“评标办法”(评标办法前附表除外)、“通用合同条款”。

第47题:当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，()。

A.监理工程师的决定不能更改

B.应由监理工程师与业主再进行协商

C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利

D.业主没有更改监理工程师决定的权利

正确答案:查看最佳答案

第48题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:招标文件要求工程的施工期限不得超过18个月，承包商在投标书内承诺17个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期0.5个月，填筑工程施工中遇到未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工1个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。

A.17.5

B.18

C.18.5

D.19

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。

A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款

B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失

C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书

D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理

正确答案:查看最佳答案

第51题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

第52题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑架应与既有结构可靠连接，附柱(墙)拉结杆件距支撑结构主节点不宜大于()。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据设计施工总承包合同，关于履约担保的说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，发包人承担履约担保费用的增加部分

C.承包人应保证其履约担保在发包人缺陷责任终止证书前一直有效

D.由于发包人原因导致延期竣工的，提供履约担保所需的全部费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

第54题:FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。

A.平均赔偿限额

B.最高赔偿限额

C.有限赔偿限额

D.最低赔偿限额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:以下关于建设工程保修义务和经济责任承担，正确的是()。

A.施工单位未按国家有关标准.规范和设计要求施工，造成质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因设计单位的原因造成质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

C.建设单位采购的建筑材料.构配件不合格引起的质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

D.因地震.洪水等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担经济责任。

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工合同示范文本规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移到买方。

第58题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第59题:设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

正确答案:查看最佳答案

第60题:钻孔灌注桩桩端持力层的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:下列关于指定分包商的说法中，正确的是()。

A.由业主选定，与承包商签订合同

B.由承包商选定，与业主签订合同

C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同

D.由业主选定，与工程师签订合同

正确答案:查看最佳答案

第62题:《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

正确答案:查看最佳答案

第63题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第64题:施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前()d内以书面形式通知承包人。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程勘察合同法律关系的客体是()。

A.行为

B.智力成果

C.物

D.财

正确答案:查看最佳答案

第66题:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为()的组成部分。

A.施工文件

B.合同文件

C.监理文件

D.竣工检验文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:建筑工程一切险往往还加保()。

A.安装工程一切险

B.人身意外伤害险

C.机械损坏险

D.第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第68题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为()。

A.平行检验

B.交接检验

C.隐蔽工程验收

D.互检

正确答案:查看最佳答案

第69题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监签发书面意见退回修改

C.施工组织设计需要调整时，由总监代表审批

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目T投标，中标后***的合同义务由()C承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第71题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。

A.留置

B.抵押

C.定金

D.质押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过()个月，且技术相对简单的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

第74题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由()的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.审查进度计划监理人对承包人的施工组织设计中的进度计划审查，不仅要看施工阶段的时间安排是否满足合同要求，更应评审拟采用的施工组织、技术措施能否保证计划的实现。监理人审查后，应在专用条款约定的期限内，批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。

第75题:工程师有权处理的索赔是()。

A.承包商依据合同条款提出的索赔

B.承包商依据其他法律文书提出的索赔

C.承包商提出的道义索赔

D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:采用直方图法分析工程质量时，出现绝壁型直方图的原因是()

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第77题:《民法典》规定，要约()生效。

A.到达受要约人前

B.通知发出时

C.到达受要约人时

D.双方签字时

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

第79题:以下关于政府部门对建设工程进行管理的目标，正确的是()。

A.保障公众安全不受到危害

B.建立和落实工程质量责任制

C.对建设工程全方位实施有效管理

D.保证建设工程总体目标的实现

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:公开招标的优点是()。

A.工作量较小

B.投标竞争激烈

C.耗费时间短、费用少

D.招标人可以在较广的范围内选择中标人

E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机，正确的有()。

A.塔式起重机附着装置的设置和悬臂高度应符合使用说明书的规定

B.塔身与建筑物距离超过使用说明书规定时，应进行专项设计

C.附着装置的杆件与建筑物之间的连接应采用焊接，不得铰接

D.附着装置的杆件与塔身之间的连接应采用铰接，不得焊接

E.附着杆长度应固定，不得调节

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工单位现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《施工合同》，合同进度计划的主要作用有()。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

E.监理人控制合同工程进度的依据

正确答案:查看最佳答案

第84题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括()。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

E.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于可撤销合同的有()的合同。

A.因重大误解而订立

B.一方以欺诈、胁迫的手段订立

C.以合法形式掩盖非法目的

D.订立合同时显失公平

E.损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第87题:资格预审文件分为资格预审须知和资格预审表两大部分，其中资格预审须知的内容包括()。

A.合同条件

B.图纸和技术资料

C.招标工程概况

D.工程量清单

E.对投标人的基本要求和指导投标人填写资格预审文件的有关说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:建设行政主管部门对招标文件的核查内容包括()。

A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件

B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理

C.招标文件是否有限制公平竞争的条件

D.招标文件是否已经备案

E.拟签订合同的主要条款，是否能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险

正确答案:查看最佳答案

第89题:依法必须进行施工招标的工程建设项目有下列()情况之一的，可以不进行招标。

A.需要采用不可替代的专利

B.需要采用可替代的专有技术

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

E.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

正确答案:查看最佳答案

第90题:建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理()等手续。

A.建设资金贷款

B.施工图设计文件审查

C.工程施工许可证

D.工程质量监督

E.大型施工机械进场许可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据相关规范，以下关于钢结构工程焊缝检测，正确的有()。

A.一.二级焊缝可以采用超声波探伤的方法检测

B.一级焊缝应100%检测

C.二级焊缝检测比例不小于80%

D.二级焊缝检测比例不小于20%

E.三级焊缝根据设计要求进行检测

正确答案:查看最佳答案

第92题:设备开箱检验内容应包括()。

A.数量检验

B.质量检验

C.能检验

D.外观检验

E.功能性检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开箱检验内容应包括数量检验，外观检验

第93题:合同实施计划应包括()

A.合同实施总体安排

B.合同跟踪、诊断和纠偏

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同交底工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排(2)合同分解与管理策划(3)合同实施保证体系的建立。其中，合同实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。

第94题:在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释

B.暂停监理业务期限已超过三个月

C.暂停监理业务期限已超过半年

D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

E.因不可抗力导致合同履行暂停

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列对设计人员设计错误的处理，正确的是()。

A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

E.赔偿金累计总额应不超过设计费用

正确答案:查看最佳答案

第96题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)发布的《施工合同条例》适用于()

A.包商按业主要求进行设计、采购和施工

B.标报价和过程结算中采用工程量清单计价

C.业主分担施工过程中市场价格上涨风险

D.主委托工程师开展施工监管和支付签证

E.主委派业主代表对承包商进行日常管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:其他选项属于EPC的特征

第97题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是()。

A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权

B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理

D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准

E.对分包商的施工进行监督、管理和协调

正确答案:查看最佳答案

第98题:合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写，约定的主要内容包括()。

A.工程概况

B.工程承包范围

C.合同工期

D.质量标准

E.合同条款

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有()。

A.延误发放图样

B.延误移交施工现场

C.施工中遇到异常恶劣的气候条件影响

D.执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示

E.由于传染病的影响而暂时停止的施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:施工单位申请复工，证明已具备复工条件的相关文件资料包括()。

A.有针对性的整改措施及其落实情况

B.相关会议纪要

C.相关影像资料

D.建设单位认可的整改完成文件

E.监理单位认可的整改完成文件

正确答案:查看最佳答案

第101题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

第102题:施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括()等文件。

A.施工合同条件

B.施工合同协议条款

C.发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示

E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有()。

A.产地

B.包装

C.商务

D.技术

E.服务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素。

第104题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。

A.设计变更

B.工程师批准的承包人索赔

C.当地税务部门对税费的调整

D.遇到图纸未表明的地下构筑物

E.中期支付进度款扣回部分预付款

正确答案:查看最佳答案

第105题:按照《施工合同标准文本》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损害

B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有()。

A.保证进度计划如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要检验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包商应在开工日期后28天内向业主提交一份进度计划。进度计划应包括承包商计划实施工程的工作顺序，包括工程各主要阶段的预期时间安排、各项检验和试验的顺序和时间安排。

第107题:对施工单位提交的设备采购方案，项目监理机构审查的内容有()。

A.采购的基本原则

B.依据的设计图纸

C.采购合同条款

D.依据的质量标准

E.检查和验收程序

正确答案:查看最佳答案

第108题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有()。

A.设计人配合勘察工作的要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.委托的设计内容

D.设计深度要求

E.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于3台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，以下关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有()。

A.买方可要求推土机生产厂承担违约责任

B.买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任

C.买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任

D.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半

E.如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理

正确答案:查看最佳答案

第110题:甲建设单位有一项目需要进行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有()。

A.甲建设单位

B.乙招标代理机构

C.丙施工单位

D.丁施工单位

E.戊施工单位

正确答案:查看最佳答案

第111题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.设备制造图纸的复核

B.制造工艺流程安排.加工设备精度的审查

C.外购配件制造过程的检查

D.工序交接见证点

E.出厂前装箱的检查确认

正确答案:查看最佳答案

第113题:关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有()

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包人的收入规定为分包合同价格；分包人独立承担分包工程的实施风险，必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，承包人负责整个施工场地的管理工作；分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任。选项A、C是关于施工劳务分包的表述。

第114题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

第116题:FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，()是承包商应该完成的工作。

A.发出索赔意向通知

B.提出索赔报告

C.审查索赔报告

D.作好现场同期记录

E.审查索赔处理

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于施工升降机使用正确的有:()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.产品出厂应随机附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书等质量技术资料

C.使用单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

D.出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机应进行安全评估

E.人货两用施工升降机严格控制吊笼额定载人数量不得超过10人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版安徽省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有()。

A.地震

B.洪水

C.社会动乱

D.发包人责任造成的火灾

E.承包人责任造成的爆炸

正确答案:查看最佳答案

第119题:监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失

B.因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失

C.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失

D.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出

E.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额

正确答案:查看最佳答案