一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，涉及建筑节能效果的定型产品.预制构件，以及采用成套技术现场安装的工程，相关单位应提供型式检验报告。当无明确规定时，型式检验报告有效期不应超过()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，建筑电气工程中，除临时接地装置外，接地装置应采用()。

A.圆钢

B.螺纹钢

C.热镀锌钢材

D.冷镀锌钢材

正确答案:查看最佳答案

第2题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第3题:投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿()。

A.全部损失

B.规定为除外责任内的损失

C.在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额

D.规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，关于吊篮内进行电焊作业，不正确的是()。

A.应对吊篮设备采取保护措施

B.应对钢丝绳.电缆采取保护措施

C.电焊钳不得搭挂在吊篮上

D.电焊机应放置在吊篮内

正确答案:查看最佳答案

第5题:保险合同中的保险人对于()事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

A.一切

B.偶然

C.合同约定

D.自然

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是()。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术使用费包含在投标报价内。

第7题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列()可作为索赔报告。

A.业主与承包商签署的合同变更协议

B.业主的口头指示

C.业主的合理建议

D.监理工程师的口头指示

正确答案:查看最佳答案

第9题:通常委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在工程施工质量检验批验收过程中，发现质量不符合要求时，可进行验收的是()。

A.无结构和安全问题，建设单位核算认可的检验批

B.经返工或返修的检验批

C.经施工单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批

D.经监理单位认可的检验批

正确答案:查看最佳答案

第11题:()是保证合同履行的重要手段

A.合同交底

B.合同实施计划

C.合同报告

D.合同评审会签

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同实施计划是保证合同履行的重要手段

第12题:关于建设工程勘察设计合同，下列说法错误的是()。

A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

C.委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位

D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利.义务关系的协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第14题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程管理环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程组织体制及管理制度

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第15题:施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为()。

A.送交竣工验收报告日

B.修改后提请发包人验收日

C.修改后验收合格日

D.办理竣工移交手续日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，固定式配电箱.开关箱的()与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。

A.箱体下口

B.箱体上口

C.中心点

D.隔离开关位置

正确答案:查看最佳答案

第17题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第18题:有关招标代理机构的说法中，错误的是()。

A.上级主管部门可以指定招标代理机构

B.招标代理机构与行政机关无隶属关系

C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜

D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位()。

A.停工整改并封存不合格材料

B.征求设计单位对不合格材料的使用意见

C.限期将不合格材料撤出施工现场

D.征求检测机构对不合格材料的使用意见

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于大型设备的采购招标说法不正确的是()。

A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行

B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标

C.采用邀请招标方式的项目应当向商务部备案

D.工程建设机电产品国际招标采购只能采用国际招标的方式进行

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准设计施工总承包招标文件》工程缺陷期自()起计算。

A.工程施工验收合格日期

B.工程投入使用日期

C.工程实际竣工日期

D.工程正式移交日期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程缺陷期自实际竣工日期起计算

第22题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

第23题:建设工程招投标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是()。

A.投标人在投标函中规定的投标期内撤销其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第24题:施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于砌体工程，错误的是()。

A.质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.构造柱.圈梁应符合设计和规范要求

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

第27题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。

A.要式

B.不要式

C.书面

D.口头

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

A.12个月

B.6个月

C.一年半

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

第29题:合同法律关系的主体不包括()。

A.自然人

B.法人

C.智力成果

D.其他组织

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同的计价方式中，()的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:招标人对资格预审文件的澄清或修改可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第33题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主可自行调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不予退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第35题:建设工程施工准备阶段，因发包人原因施工现场尚不具备施工条件，使承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期，发包人()。

A.无须赔偿承包人因此造成的损失，但工期相应顺延

B.无须赔偿承包人因此造成的损失，工期也不予顺延

C.应当赔偿承包人因此造成的损失，但工期不予顺延

D.应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，()。

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定

正确答案:查看最佳答案

第38题:合同公证一般实行()原则。

A.公平公证

B.自愿公证

C.客观公证

D.合法公证

正确答案:查看最佳答案

第39题:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过()

A.2年

B.1年

C.3年

D.一年半

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

第40题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是()。

A.作为施工合同当事人履行合同义务

B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示

C.遵照发包人指示办理施工许可手续

D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人不是施工合同的当事人。由发包人办理施工许可手续。监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。

第41题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由()。

A.发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C.承包人办理申报手续，承包人承担有关费用

D.承包人办理申报手续，发包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:若招标人不具备组织招标评标能力，应()。

A.向有关行政监督部门进行备案后自行办理招标事宜

B.委托具有相应资质的中介机构代理招标

C.采用直接委托方式进行发包

D.自行办理招标事宜，无须进行备案

正确答案:查看最佳答案

第44题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误()。

A.不承担责任

B.承担一定责任

C.承担大部分责任

D.承担完全责任

正确答案:查看最佳答案

第45题:钢结构焊缝质量检测，一级焊缝检验比例为()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，固定价格合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

第48题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的()。

A.主体部分分包

B.关键部分分包

C.非主体非关键部分分包

D.任何部分分包

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为1年)。对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。修复费用以缺陷原因的责任划分，经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

第50题:合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

A.立即停止执行

B.继续有效

C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程分包是针对()而言。

A.总承包

B.专业工程分包

C.劳务作业分包

D.转包

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第53题:构成民事赔偿责任的首要条件是()。

A.缔约当事人有过错

B.损害事实

C.合同尚未成立

D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程地下3层，地上30层，框架剪力墙结构，外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时，看到以下内容:

A.本工程深基坑工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:投标人按()说明时间地点召开投标预备会

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人按投标人须知说明时间地点召开投标预备会

第56题:某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为()。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，评标价最低的投标书为最优。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第57题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下正确的是()。

A.后浇带混凝土的浇筑时间由施工单位项目经理与总监协商确定

B.施工现场应按规定建立养护室，及时将同条件试块移入养护室

C.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

D.夏季为防止过早终凝，可在混凝土中适当加水，但应事先经试验确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据设计施工总承包合同，关于履约担保的说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，发包人承担履约担保费用的增加部分

C.承包人应保证其履约担保在发包人缺陷责任终止证书前一直有效

D.由于发包人原因导致延期竣工的，提供履约担保所需的全部费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

第59题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向()通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

A.工程师

B.发包人

C.勘察设计单位

D.有关行政监督部门

正确答案:查看最佳答案

第62题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第63题:仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以()。

A.向其他仲裁委员会申请仲裁

B.向该仲裁委员会申请执行

C.向有管辖权的人民法院起诉

D.向有管辖权的人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以()。

A.行使不安抗辩权

B.行使同时履行抗辩权

C.不通知开发商而暂停施工

D.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力

正确答案:查看最佳答案

第65题:指定分包商由()指定或选定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.业主和承包商共同

正确答案:查看最佳答案

第66题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

第68题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人

B.监理单位

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。

A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行

B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

正确答案:查看最佳答案

第71题:缔约过失责任是针对合同()应当承担的责任。

A.补签后成立

B.已经成立

C.登记备案后成立

D.尚未成立

正确答案:查看最佳答案

第72题:某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()。

A.工期顺延，给予经济补偿

B.工期不予顺延，给予经济补偿

C.工期顺延，不给经济补偿

D.工期不予顺延，不给经济补偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据相关规定，在施工企业担任主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员应取得()。

A.营业执照

B.与工程相适应的资质证书

C.安全生产考核合格证书

D.安全生产许可证书

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程设计

D.工程施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列属于单务合同的是()。

A.赠与合同

B.仓储合同

C.行纪合同

D.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)景挑式脚手架钢丝绳.钢拉杆()悬挑钢梁受力计算。

A.作为受拉构件参与

B.作为受压构件参与

C.作为受扭构件参与

D.不参与

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.工程招投标中的不公平竞争

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3天内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7天前

D.开工日期3天前

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工阶段合同管理的进度计划的内容，一般应包括()。

A.各主要阶段承包商已经投入的人员和设备数量的计划等

B.实施工程的进度计划

C.保证计划实施的说明文件

D.每个指定分包商施工各阶段的安排

E.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:工程材料质量记录包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.各种试验检验报告

D.各种合格证

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工合同文件》监理工程师收到承包人的索赔通知后，应及时开展的工作有()

A.组织发包人和承包协商合同变更

B.审查素赔通知书的内容

C.征求争议评审组的意见

D.查验承包人素赔证据材料

E.督促发包人尽快付款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第84题:工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理协调好各方之间的界面关系，包括()

A.工作范围界面

B.风险界面

C.组织界面

D.进度界面

E.审批权限界面

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(三)细化项目参建各相关方的合同界面管理工程建设项目是由多方参与的复杂系统工程，应通过合同管理有效妥善地协调安排好建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系，包括工作范围界面、风险界面、组织界面、费用界面、进度界面等。

第85题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案:查看最佳答案

第86题:《民法典》规定，合同内容一般包括()等条款。

A.标的

B.数量、质量

C.价款或者报酬

D.签订地点

E.解决争议的方法

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有()。

A.工期较长的

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

D.需要采用两阶段招标的

E.实施工程总承包的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，应当采用公开招标。但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第88题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

第89题:对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有()。

A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见

B.提交原设计单位修改工程设计文件

C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估

D.组织有关单位共同协商变更费用及工期变化

E.组织会签工程变更单

正确答案:查看最佳答案

第90题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。

A.按抵押物登记的先后顺序

B.按债权比例

C.按合同生效顺序

D.按债权的价款多少顺序

E.抵押物已登记的先于未登记的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。

A.投标人资质

B.监理规划

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案:查看最佳答案

第92题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。

A.计量118吨，则应补交2吨

B.计量118吨，则应补交1.4吨

C.计量119.6吨，则不再补交

D.计量119.6吨，则应补交0.4吨

E.计量122吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第93题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:与单价合同相比，固定总价合同的特点有()。

A.适用于施工条件复杂的工程

B.适用于时间特别紧迫的工程

C.业主控制投资的难度大

D.承包商承担价格变化的风险较大

E.对承包商准确预估工程量的要求高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、B项属于成本加酬金合同适用情形。固定总价合同对业主而言，有利于投资控制。

第95题:下列关于违约金的说法，不正确的有()。

A.当事人可以约定一定数额的违约金

B.当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法

C.违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失

D.只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加

E.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少

正确答案:查看最佳答案

第96题:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对()造成的损失和费用，负责赔偿。

A.维修保养或正常检修的费用

B.设计错误引起的损失和费用

C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用

E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()。

A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责

B.对工程的勘察许可应由勘察人完成

C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D.拆除地上障碍物应由发包人完成

E.拆除地下障碍物应由承包人完成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

第101题:以下关于监理产品防护，正确的有()。

A.监理服务过程中，应防止监理服务记录丢失或损坏

B.项目监理机构负责项目质量文件不发生丢失或损坏

C.完成监理合同规定的任务后，总监理工程代表应编写监理工作总结

D.工程竣工后，项目监理机构应按标准整理相关资料

E.相关资料应经监理单位总工办检查合格后交办公室存档

正确答案:查看最佳答案

第102题:合同法规定，合同包括的条款主要有()

A.标的

B.鉴证条款

C.价款

D.质量

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据《标准施工合同》，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括()。

A.发包人和承包人的名称

B.施工的工程或标段

C.签约合同价

D.双方义务

E.质量

正确答案:查看最佳答案

第104题:材料、通用型设备采购招标，应当具备()条件。

A.项目法人已经依法成立

B.按国家规定履行审批手续的，已经审批

C.资金来源已经落实

D.能够提出货物的使用与技术要求

E.有相应的技术人员

正确答案:查看最佳答案

第105题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量管理体系

B.监理人员岗位证书

C.分包单位管理制度

D.检测试验管理制度

E.工程质量检查验收制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有()

A.经监理单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

C.经有质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，应予以验收

D.经返修或加圆的分项.分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满显安全使用典求，严禁验收

E.经返修或加固的分项.分部工程，仍不能满足使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用

正确答案:查看最佳答案

第107题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。

第108题:设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足()的需要。

A.施工

B.控制概算

C.编制招标文件

D.设备材料采购

E.非标准设备制作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:项目监理机构审查施工方案的依据有()。

A.建设工程监理合同

B.建设工程施工合同

C.经批准的设计文件

D.工程场地周边环境(含管线)资料

E.分包单位管理制度

正确答案:查看最佳答案

第110题:依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是()。

A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

B.负责修改施工进度计划

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.提前竣工时间

E.发包人应为赶工提供方便的条件

正确答案:查看最佳答案

第111题:施工合同履行过程中，关于试车双方应履行的责任的表述中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装

B.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装

C.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期给予顺延

D.试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担

E.工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:依据《民法典》的规定，合同履行的原则包括()。

A.公开原则

B.公正原则

C.全面履行原则

D.诚实信用原则

E.公平原则

正确答案:查看最佳答案

第113题:按照《施工合同标准文本》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。

A.工程本身的损害

B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

D.承包方人员伤亡

E.承包人停工损失

正确答案:查看最佳答案

第114题:在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是()。

A.施工质量不合格

B.地方法规要求在某一时段内不允许施工

C.发包人延误支付工程进度款

D.发生不可抗力

E.发包人订购的设备不能按时到货

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，应急预案应包括()。

A.应急组织体系

B.应急人员组成

C.应急人员职责和联络方式

D.应急材料及设备

E.图纸和计算书

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，处理方法有()。

A.延误的工期相应顺延

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.工程所需清理、修复费用，由承包人承担

D.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版新疆维吾尔乌鲁木齐监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)一般开关箱应设置()。

A.瓷瓶

B.隔离开关

C.断路器

D.熔断器

E.漏电保护器

正确答案:查看最佳答案

第119题:监理人应完成的监理附加工作主要有()。

A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作

B.由于委托人原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作

D.由于第三方原因，使监理工作增加了工作量

E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

正确答案:查看最佳答案