一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。

A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施

C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统

D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:环境保护设施的竣工验收，应当()。

A.单独申请并单独验收

B.与主体工程一同申请并同时组织验收

C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行

D.在主体工程验收结束后单独组织

正确答案:查看最佳答案

第2题:发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第3题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

第5题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第6题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第8题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

第9题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撒销合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。

A.人大主席团

B.国务院总理

C.最萵人民法院院长

D.国家主席

正确答案:查看最佳答案

参考解析:全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。P3。

第11题:下列可视为投标人相互串通投标的是()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《民事诉讼法》的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日，下列行为不是证据保全方法的是()。

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

正确答案:查看最佳答案

第14题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了费用。对此，下列说法中错误的是()。

A.该费用应由甲负担

B.甲有对该原料说明的义务

C.乙发现原料有毒可以拒收

D.甲和乙应共同分担增加的费用

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.公司向甲施工企业承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任，《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第17题:施工单位处置施工过程中产生的废水.废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是()。

A.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.工业废水处理达标后排入河流

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.经依法登记，发生设立效力

B.合同签字盖章，发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记

D.未经登记，不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。

A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B.劳动合同期限不包括试用期限

C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同

D.无固定期限劳动合同没有终止时间

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。

A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出

B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.当事人可以向人民法院诉讼

D.当事人只能向人民法院诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

第24题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于投标保证金的表述，不正确的有()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还

D.投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

正确答案:查看最佳答案

第29题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。

A.必须向同级人民法院提出检察建议

B.有权向同级人民法院提出检察建议

C.必须向上一级人民法院提出检察建议

D.有权向上一级人民法院提出检察建议

正确答案:查看最佳答案

第30题:某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2018年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2018年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2018年10月10日

B.2018年10月20日

C.2018年12月1日

D.2018年5月1日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某招标文件2017年5月3日(星期二)开始出售，招标文件规定投标2017年5月25日截止。2017年5月14日，招标人发现招标文件中关于工程量清单的某处内容需要澄清，遂于次日向所有投标人发出了澄清文件。下列说法中，正确的是()。

A.招标文件可以在2017年5月5日停止出售

B.招标文件载明的投标有效期可以从2017年5月26日开始计算

C.由于招标文件发出已超过10天，不能再进行澄清

D.该投标截止日应该推迟，至少应该延后至2017年5月30日

正确答案:查看最佳答案

第32题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

A.签约时的签约地时

B.履约时的签约地时

C.履约时的项目所在地时

D.签订建设工程合同时

正确答案:查看最佳答案

第33题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.10

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:乙同意储存甲的20箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由()。

A.乙承担赔偿责任

B.丙承担该损失

C.甲承担赔偿责任

D.乙和丙应共同承担损失

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。

A.编制基坑支护专项施工方案

B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议

C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

D.发现安全事故隐患后置之不理

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《安全生产许可证条例》的规定，以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或力理开工报告之前

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《节约能源法》，用能产品的生产者.销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是()。

A.自愿原则

B.强制原则

C.限制原则

D.申请原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第41题:关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B，标底只能作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件，选项C，评标委员会成员拒绝在评标报告签字的，视为同意评标结果，选项D，评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明

第43题:根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:ABC抵押权自抵押合同生效时设立

第44题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

第45题:某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位

B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位

C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位

D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

正确答案:查看最佳答案

第48题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2002年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2003年2月13日授予李某专利权，该专利权届满的期限是()。

A.2012年3月5日

B.2022年3月15日

C.2023年2月13日

D.2022年5月15日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

正确答案:查看最佳答案

第50题:甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第51题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思， 本题中， 甲公司不是丙公司要约的受要 约人， 因此其发出的文件不属于承诺， 因甲公司按丙公司的要约进行了回复， 应该属于新要 约。

第54题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。

A.利息收入

B.财政拨款

C.接收捐款收入

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于招标人终止招标要求的说法，正确的是()。

A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人

B.已经发售的资格预审文件.招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用

C.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息

D.应当及时发布公告

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列关于建设用地使用权转让的说法，错误的是()。

A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

C.应当向登记机构申请变更登记

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制，C.D选项错误，工程质量问题均由施工单位负责修复，所发生的费用有责任方承担。B选项错误

第60题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于工程质量检测机构的说法，错误的是()

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:检测机构不得转包业务.

第64题:根据《建没工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于保险索赔的说法,正确的是()

A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后,应当及时通如保险人

D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《绿色施工导则》,临时用电照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第68题:甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A.B.C选项不确切，D是最符合题意的。

第69题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。

A.工程项目竣工验收报告

B.图纸会审和技术交底记录

C.设计变更通知单

D.隐蔽验收记录及施工日志

E.安全技术资料

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《中华人民共和国合同法》规定，无效合同具有()特征。

A.内容或者形式违反了法律行政法规的规定

B.无效合同必要时可以履行

C.自订立时就不具有法律效力

D.合同无效，可能是全部无效，也可能是部分无效

E.合同无效指的是当然无效，不允许双方当事人行使追认权确认合同的效力

正确答案:查看最佳答案

第72题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。

A.建设工程实际交付的，以交付之日

B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日

D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日

E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.转包.违法分包造成的损失

B.偷工减料等造成的损失

C.与监理单位串通造成的损失

D.保管不善造成的损失

E.中途变更承揽工作要求造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。

A.及时检查隐蔽工程

B.按照约定提供原材料.设备

C.交付竣工验收合格的建设工程

D.要求压缩合同约定工期

E.支付价款

正确答案:查看最佳答案

第75题:对建设用地使用权的表述中，错误的是()。

A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上

B.建设用地使用权只可以在地上设立

C.居民住宅用地期满后，使用期重新根据国家有关规定确定

D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程安全档案资料

D.工程质量保证资料

E.工程检验评定资料

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列属于针对操作.工艺.管理等专用技术要求的企业标准是()。

A.《建筑机械使用安全操作规程》

B.《混凝土结构设计规范》

C.《建筑设计防火规范》

D.《建筑安装工程工艺及操作规程》

E.《建筑抗震鉴定标准》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。

A.动产物权以占有和交付为公示手段

B.动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付

C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人

D.动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外

E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括()。

A.律师

B.当事人的近亲属

C.被推荐的公民

D.法律工作者

E.当事人所在单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师.基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区.单位以及有关社会团体推荐的公民

第81题:关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有()。

A.劳动合同的试用期次数最多为2次

B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内

C.劳动合同的试用期最长为6个月

D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据我国《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形有()。

A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的

B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的

C.因不可抗力致使不能实现合同目的的

D.当事人一方迟延履行债务的

E.有其他违约行为致使不能实现合同目的的

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有()。

A.外墙防渗漏

B.设备安装

C.给排水管道

D.防水工程

E.装修工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:关于投标人的说法，正确的有()。

A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的，相关投标无效

E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标

正确答案:查看最佳答案

第86题:某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A.省文物行政主管部门

B.市文物行政主管部门

C.省城乡规划行政主管部门

D.市城乡规划行政主管部门

E.国家文物局

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省.自治区.直辖市人民政府批准，由省.自治区.直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

第87题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

A.本人应征服兵役的

B.非因本人意愿中断就业的

C.本人已经失业，有身份证明的

D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的

E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包

D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任

E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列选项中，关于模板支架工程施工安全要点说法正确的是()。

A.模板支架搭设.拆除前，仅向作业人员进行安全技术交底

B.模板支架材料进场验收前，必须按规定进行验收，未经验收或验收不合格的严禁使用。

C.模板支架搭设场地必须平整坚实。必须按专项施工方案设置纵横向水平杆.扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度.顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求

D.模板支架搭设完毕应当组织验收，验收合格的，方可铺设模板

E.混凝土强度必须达到规范要求，并经监理单位确认后方可拆除模板支架。模板支架拆除应从上而下逐层进行。

正确答案:查看最佳答案

第90题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().

A.侵权

B.无因管理

C.合同行为

D.不当得利

E.法律行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。

A.施工单位不得转包或违法分包工程

B.承包单位应当履行工程质量保修义务

C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计

E.领取施工许可证之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第92题:我国《刑法》规定，主刑的种类包括()。

A.管制

B.有期徒刑

C.死刑

D.没收财产

E.拘役

正确答案:查看最佳答案

第93题:安全生产管理的方针是“安全第一.预防为主.综合治理”，其生产经营单位的主要负责人的职责是()。

A.建立.健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.组织或参与本单位应急演练

E.依法报告安全事故情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套M03型电子配料系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.保证甲对该系统占有和使用

C.负担该系统的维修

D.如果需要，协助甲向丙索赔

E.尊重甲对出卖人和租赁物的选择权

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于安装工程一切险保险的说法，正确的是()。

A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

E.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过三个月，否则应另行加收保险费

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()。

A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

C.自境外单位或者个人购进劳务.服务.无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额

D.非正常损失的在产品.产成品所耗用的购进货物

E.非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:建设工程合同可以分为()。

A.建设工程造价咨询合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程监理委托合同

D.建设工程设计合同

E.建设工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

第98题:承担民事责任的方式包括()。

A.停止侵害

B.罚款

C.返还财产

D.没收违法所得

E.赔礼道歉

正确答案:查看最佳答案

第99题:总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责，应当承担的法定安全生产责任包括()。

A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任

B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

C.负责向有关部门上报生产安全事故

D.发生安全事故负主要责任

E.自行完成建设工程主体结构的施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河北省一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！