[点击进入2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题]
塞涅卡曾经说过,生命如同寓言,其价值不在与长短,而在与内容。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 我们该怎么找到"2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题"?那么,学习好似一片沃土,只要辛勤耕耘,定会有累累的硕果;如若懒于劳作,当别人跳起丰收之舞时,你已是后悔莫及了。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们就来好好看题吧!最后祝福你:人生就是一个上上下下喜喜悲悲的过程,这样的人生才叫丰富与多姿,失败一次并不可怕,只要我们能从中找到成功的奥秘和努力的勇气。
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是()。
A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查
B.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作
D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
第2题:关于承揽合同当事人权利义务的说法,正确的是()。
A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的,承揽人可以自行更换材料
C.承揽人向定作人交付工作成果的,定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。B错误,承揽人提供材料的,承揽人应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。如果定作人提供材料的,承揽人应当对定作人提供的材料及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换.补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。C错误,承揽人完成工作向定作人交付工作成果,并提交了必要的技术资料和有关质量证明的,定作人应当验收该工作成果。D正确,定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。P153-156
第3题:《建设工程安全生产管理条例》规定,()应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的,应当立即制止。
第4题:下列事项中,属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定,未经()签字,墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.施工单位的主要负责人
B.施工单位的项目负责人
C.监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字,墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
第6题:关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围,以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围,以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。
第7题:28岁女工张某已经怀孕4个月,可以对其进行的工作安排有()。
A.安排其从事高处.低温.冷水作业
B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
C.安排其延长工作时间和夜班劳动
D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工,延长工作时间和夜班劳动,不适于该条的。
第8题:关于监理单位安全责任的说法,正确的是()。
A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查,重点审查是否符合工程建设强制性标准
B.监理单位发现存在安全事故隐患的,可以提醒施工单位整改
C.事故隐患情况严重的,监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的,应当吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第9题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中,施工企业不按图施工,钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够,竣工前夕,桥梁突然下沉坍塌,造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证,在施工中违章操作,不慎引发保温层大火,致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中,一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶,从高处坠落,造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中,开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位,随意指示将土方堆放在大楼一侧,土压力过大超过桩基的抗侧能力,致使整栋大楼倒塌,1名工人身亡
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:D比较难,该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌,也不属于临时工程临时设施不符合国家标准,而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第10题:某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中,由于建筑公司没按合同支付到期价款,该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况,建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的()。
A.二分之一
B.三分之一
C.四分之一
D.五分之一
正确答案:查看最佳答案
参考解析:分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项D正确。
第11题:根据《工伤保险条例》,职工因工致残,应当保留劳动关系,退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。
A.九级至十级
B.七级至八级
C.五级至六级
D.一级至四级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的,即丧失劳动能力的,保留劳动关系,退出工作岗位,用人单位不得终止劳动合同。
第12题:关于物权的说法,正确的是()
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,小明把他的房子抵押给我,我是担保物权人,小明是所有权人,不是同一人;B用益物权是对他人的财产享有的物权;D签订不动产买卖合同,并不设立物权,必须依法登记。
第13题:某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用,下列说法正确的是()。
A.出现防水问题,5年内承包人应承担保修责任
B.主体结构出现裂纹,承包人应承担保修责任
C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任
D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第14题:《建筑法》规定,建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。
A.法定代表人
B.项目负责人
C.专职安全生产管理人员
D.技术负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。《建筑法》规定,建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。
第15题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满()日前,按照规定申请延续注册D
A.15
B.30
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,按照规定申请延续注册。
第16题:对于非施工单位原因造成的质量问题,应当由()返修,()承担责任
A.建设单位建设单位
B.建设单位责任方
C.施工单位责任方
D.施工单位建设单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》进一步规定,施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当返修。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
第17题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时解决争议方式应该为()。
A.和解
B.调节
C.诉讼
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁,若合同中只约定了调解,则调解不成时只能进行诉讼。
第18题:施工企业发生的下列事故中,可构成工程重大安全事故罪的是()。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施,造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准,造成建筑倒塌,砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒,致使劳务作业人员集中中毒
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的属于重大安全事故罪,只有选项C是降低工程质量的描述。
第19题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法,正确的是()。
A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行
B.投标有效期截止时间至少15日前进行
C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前
D.投标有效期内均可进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》规定,招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。
第20题:关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法,正确的是()。
A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询
B.企业跨地区参加招标投标活动,应当提供建筑业企业资质证书原件
C.建筑业企业资质证书有效期为3年
D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项正确,B选项错误。为切实减轻企业负担,各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中,不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件,企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询;C选项错误。《建筑业企业资质管理规定》中规定,资质证书有效期为5年。D选项错误。建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满3个月前,向原资质许可机关提出延续申请。
第21题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确,下列说法中正确的是()。
A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物,出卖人将标的物交给第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损.灭失的风险由买受人承担。
第22题:·关于垫资的说法,正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息时,其利率最高为同期银行贷款利率是4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程价款的支付。当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第23题:关于和解的说法,正确的是()。
A.和解只能发生在诉讼前
B.当事人申请仲裁后,不可以自行和解
C.和解达成协议,必须以书面形式作出
D.和解达成的协议具有合同效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,B错误,和解可以在民事纠纷的任何阶段进行,无论是否已经进入诉讼或仲裁程序,只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出,当事人均可自行和解。C错误,和解达成协议,在形式上既可以是口头的,也可以是书面的。和解的应用也很灵活,可以在各个阶段达成和解协议。D正确,和解达成的协议不具有强制执行力,在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不能直接申请法院强制执行,但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。P341-P342
第24题:根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险期限()。
A.与合同计划工期一致
B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第26题:建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工,又未申请延期,该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新检验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
第27题:建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于()。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第28题:某基础设施工程未经竣工验收,建设单位擅自提前使用,2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法,正确的是()。
A.设计文件中该工程的合理使用年限内,施工企业应当承担质量责任
B.超过2年保修期后,施工企业不承担保修责任
C.由于建设单位提前使用,施工企业不承担保修责任
D.施工企业是否承担质量责任,取决于建设单位是否已经全额支付工程款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第29题:关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对方主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
正确答案:查看最佳答案
第30题:(1)建设主管部门履行监督检查职责时,无权()。
A.要求被检查单位提供工程质量的资料
B.进入现场进行检查,
C.要求被检查单位提供公司的规章制度
D.发现有影响工程质量的问题时,责令改正
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设主管部门有权采取下列措施:要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;(3)发现有影响工程质暈的问题时,责令改正。
第31题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件,原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解决;协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误
第32题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。
A.垂直运输机械作业人员
B.登高架设作业人员
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,垂直运输机械作业人员.安装拆卸工.暴(同音字)破作业人员.起重信号工.登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。故C选项不属于特种作业人员。
第33题:根据《建设工程施工许可管理办法》,对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工,应对()处以罚款。
A.勘察单位
B.建设单位和施工企业
C.设计单位
D.建设单位和监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第34题:因企业分立而新设立的建筑业企业,其资质等级应按()。
A.原企业的资质等级确定
B.降低一级原企业的资质等级确定
C.最低资质等级核定
D.实际达到的资质条件核定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请.延续和变更。因企业分立而新设立的建筑业企业,应当申请重新核定建筑业企业资质等级,其资质等级应按实际达到的资质条件核定。
第35题:下列情形中,导致建设工程施工合同无效的是()。
A.依法应当招标的项目中标无效后订立的
B.工程款支付条款订立时显失公平的
C.发包人对投标文件有重大误解订立的
D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的,认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第36题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标分两阶段进行,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出
B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
C.招标人终止招标的,应当及时退还已收取的投标保证金,招标文件为规定利息的,可以不返还利息
D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标,巳经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。
第37题:张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同,合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止至()。
A.2013年4月10日
B.2013年6月10日
C.2013年9月10日
D.2014年3月10日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同可以约定试用期,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。故选项C正确。
第38题:施工合同履行过程中场中出现以下情形,()施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在合同履行过程中,如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,()部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
第39题:下列概念中,()不属于法律意义上的物。
A.钢材
B.水泥
C.资金
D.建筑机械设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。财一般指资金及各种有价证券。
第40题:在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
A.首次开庭前
B.收到传票之日起7日内
C.举证期满前
D.庭审结束前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁法。
第41题:按照《劳动合同法》,()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。
A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;
D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。
第42题:法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()
A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规
B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规
C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:宪法是每一个民主国家最根本的法的渊源,其法律地位和效力是最高的;法律的效力低于宪法但高于其他法;行政法规的效力低于宪法和法律;地方性法规的效率低于法律和行政法规;行政规章包括部门规章和地方政府规章,部门规章的效力低于法律.行政法规,地方政府规章的效力低于法律.行政法规及同级或上级地方性法规。国际条约是我国法的一种形式,对所有国家机关.社会组织和公民都具有法律效力。
第43题:(1)关于承揽合同解除的说法,正确的是()。
A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同
B.除非合同当事人双方书面的约定,定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同
C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的,有权以书面通知的方式,单方面解除承揽合同
D.承揽人可以随时解除承揽合同,造成定作人员损失的,应当赔偿
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列各项中,属于所有安全规章制度核心的是()。
A.伤亡事故处理报告制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中,安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
第45题:某工地发生了安全事故,造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于()。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一些
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;2.重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;4.一般事故。是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故,这里所称的"以上"包括本数,所称"以下"不包括本数。
第46题:关于仲裁裁决执行效力的表述中,不正确的是()。
A.仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决
B.—方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院或仲裁机构申请执行
C.当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖
D.请仲裁裁决强制执行的2年期间,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定,向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行。请仲裁裁决强制执行的2年期间,自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后1日起计算。
第47题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费。抚养费
B.追索抚恤金,医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失
D.追索劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C,没有。
第48题:关于承接工程业务的说法,正确的是()。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。P53
第49题:某办公楼项目实行施工总承包,装饰部分施工实行专业分包,在装饰施工中发生重大安全生产事故,则应由()将事故情况上报安全监督部门
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.分包单位
D.现场监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。
第50题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限,是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。
A.60%
B.90%
C.70%
D.80%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价,不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。
第51题:施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业,导致项目出现损失,对建设单位的民事赔偿责任由()承担。
A.建造师原注册单位
B.建设主管部门
C.项目经理本人
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业,导致工程项目出现损失的,由注册建造师所在聘用企业承担责任,并作为不良行为记入企业信用档案。
第52题:当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效
B.合同无效
C.合同终止
D.不影响合同效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
第53题:关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案,报总公司所在地主管部门备案
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案,由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
正确答案:查看最佳答案
第54题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的,受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中,不属于行政处罚的是()。
A.处10万元以上30万元以下的罚款
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。
第55题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为该工程已经竣工验收,所以,保险人不再对其发生的损失承担责任,该损失应该由投保人自己承担。
第56题:下列有关诉讼代理人的表述,不正确的是()。
A.民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人
B.法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人
C.委托人可以是法定代理人
D.委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托诉讼代理人既可以是律师,也可以是当事人的近亲属.有关的社会团体或者所在单位推荐的人,以及经人民法院许可的其他公民。
第57题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明力大于勘验笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:某建设工程项目中,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司,乙公司施工工程不符合规定质量标准,给建设单位造成损失,下列说法中,正确的是()
A.建设单位与甲公司有直接合同关系,应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司,应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位,应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第59题:根据法律规定,下列免责条款无效的是()。
A.合同当事人一方受益
B.涉及不可抗力造成的对方财产损失
C.造成对方人身损害
D.约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:免责条款无效,是指没有法律约束力的免责条款。《合同法》规定,合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.劳动者患病,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的
E.依照企业破产法规定进行重整的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的,用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员的情形。
第62题:下列选项中,属于无效合同的有()。
A.材料供应商和建设单位联合欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C.施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段签订合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第63题:关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任承担的表述中,正确的有()。
A.因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修
B.因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担
C.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任
D.因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,由建设参与各方共同进行维修
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《文物保护法》的规定,在施工中发现文物,下列说法正确的是()。
A.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场
B.应当接受审批机关的监督和指导
C.立即报告当地文物行政部门
D.文物行政部门接到报告后,应当在24小时内赶赴现场
E.文物行政部门应在7日内提出处理意见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围,故选项A.C.D.E正确。
第65题:下列有关招标投标签订合同的说明,正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但投标保证金应予以退还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定,招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议,A.B正确,C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保,D项正确。中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予以退还,并取消其中标资格,E项错误。
第66题:在建设工程招投标活动中,关于联合体投标的说法,正确的有()
A.联合体各方在同一招标项目中,既可以联合体名义招标,又可以自己名义招标
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前,联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成,资格预审后联合体增减,更换成员的,其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的,相关投标均无效。P81
第67题:不能作为民事诉讼证人的有()
A.本案书记员
B.本案鉴定人员
C.本案诉讼代理人
D.无民事行为能力人
E.当事人亲属
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员
第68题:法人应当具备的条件有()。
A.依法成立
B.有自己的场所
C.有必要的财产或者经费
D.有自己的名称.组织机构
E.能够独立承担无限民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人应具备的条件:依法成立;应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或者经费;能够独立承担民事责任;有法定代表人。
第69题:(1)依法必须进行施工招标的工程建设项目,可以采用邀请招标的情形有()
A.项目受自然地域环境限制,只有少数潜在投标人可供选择
B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
D.涉及国家安全,国家秘密或者抢险救灾,事宜招标但不宜公开招标
E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标,但是下列情形的,可以邀请招标:技术复杂,有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。P75
第70题:下列情形中,导致劳动合同无效或者部分无效的有()。
A.乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立
B.以欺诈的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立
C.约定内部承包违约金
D.以胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立
E.重大误解,在违背真实意思的情况下订立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的;(3)违反法律.行政法规强制性规定的。
第71题:我国法的形式主要包括宪法.法律.行政法规.地方性法规.行政规章等。下列属于法律的有()
A.《建筑法》
B.《标准化法》
C.《安全生产许可证条例》
D.《安全生产法》
E.《建筑业安全卫生公约》
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于民法的说法,正确的是()。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.《建筑法》不属于民法
D.合同法与民法是并列关系
E.经济法是民法的组成部分
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于违约金和定金的表述中,正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金和定金条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款
第74题:根据《劳动合同法》,劳务派遣用工岗位具有()
A.替代性
B.铺助性
C.临时性
D.长期性
E.关键性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133
第75题:质证是指当事人在法庭的主持下,围绕证据的(),针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑.说明与辩驳的过程。
A.有效性
B.合法性
C.真实性
D.关联性
E.强制性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是质证。质证是指当事人在法庭的主持下,围绕证据的真实性.合法性.关联性,针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑.说明与辩驳的过程。
第76题:无处分权人处分他人的财产,在()的情况下,该合同有效。
A.经过权利人追认
B.与其年龄相适应
C.与其智力相适应
D.与其精神健康状态相适应
E.无处分权人在订立合同后取得处分权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无处分权人处分他人的财产,在经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的情况下,该合同有效。
第77题:下列责任中,属于行政处罚的有()。
A.罚金
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.行政拘留
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。
第78题:行政强制执行包括()。
A.限制公民人身自由
B.加处罚款或者滞纳金
C.划拨存款.汇款
D.依法处理查封.扣押的场所
E.排除妨碍.恢复原状
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式
第79题:民事纠纷发生后,可以采用和解.调解.仲裁.诉讼等方式进行解决,下列关于和解的说法正确的是()。
A.发生纠纷后,双方当事人可以自行和解,其和解协议没有法律强制力
B.当事人申请仲裁后,可以自行和解并达成和解协议,仲裁庭可以根据和解协议作出调解书
C.当事人申请仲裁后达成和解协议的,必须撤回仲裁申请
D.在诉讼中和解的,达成和解协议后,原告既可以撤诉,双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书
E.诉讼阶段当事人和解以后,法院应当制作和解书,产生法律效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人申请仲裁后,自行和解,达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,可以根据原仲裁协议申请仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的,当事人达成和解协议后,原告既可以撤诉,双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书,经当事人签名盖章产生法律效力。
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:2024版最新广东省二级注册建造师在线模拟模拟真题