一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第2题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第3题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第7题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第8题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第9题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。

A.化学分析

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

正确答案:查看最佳答案

第11题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是().

A.监理招标

B.设计招标

C.施工施工总承包招标

D.特殊地段施工招标。

正确答案:查看最佳答案

第12题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:经济法律关系是由()三要素所构成。

A.主体.客体.内容

B.当事人.经济行为.经济利益

C.法人.经济合同.经济权利和义务

D.经济管理.经济协作.法律责任

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第15题:担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于建设工程勘察设计合同，下列说法错误的是()。

A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

C.委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位

D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利.义务关系的协议

正确答案:查看最佳答案

第18题:某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。

A.可调价的总价

B.不可调价的总价

C.单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在进行大型工程设备采购招标的过程中，任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构和招标人的做法正确的是()。

A.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

B.以口头形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

C.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，并说明问题来源

D.以书面形式答复给所有购买招标文件的潜在投标人，不得透漏问题来源

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

正确答案:查看最佳答案

第21题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第22题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

第23题:某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

A.4

B.8

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第24题:监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的()酬金额。

A.正常工作

B.附加工作

C.额外工作

D.所有工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第26题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

第27题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第28题:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

正确答案:查看最佳答案

第29题:招标人确定中标后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第30题:因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。

A.单方宣布合同终止

B.请求政府行政主管部门授予撤销权

C.请求仲裁机构撤销债务人行为

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。参见教材P46。

第33题:工程师代表仅对()负责。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第35题:设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，错误的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保

D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保

正确答案:查看最佳答案

第36题:承包人不可索赔的费用是()

A.人工费

B.设备费

C.保险费

D.税金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第38题:资格预审程序中应首先进行()。

A.资格预审资料分析

B.发出资格预审通知书

C.发布资格预审通告

D.发售资格预审文件

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行()程序。

A.质量预控

B.承包商自检

C.质量检验

D.技术复核?

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

第41题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第42题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第43题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第44题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工程项目施工中，承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。

A.承包人承担返工费用，工期不予顺延

B.承包人承担返工费用，工期给予顺延

C.发包人承担追加合同价款，工期不予顺延

D.发包人承担追加合同价款，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。

A.代理期间届满

B.代理事项完成

C.作为代理人的法人终止

D.被代理人死亡

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

正确答案:查看最佳答案

第51题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第52题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第53题:《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有()。

A.双方协商

B.去造价管理部门

C.调解

D.去质监部门

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第55题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第57题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第58题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第59题:属于非法分包工程的情况包括()。

A.将承包的全部工程分包给其他单位实施

B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C.将工程的主要部分交给其他单位实施

D.承接分包工程后进行再分包

E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

正确答案:查看最佳答案

第60题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第63题:监理工程师颁发了工程移交证书即标志着()。

A.承包商的施工期结束

B.承包商完成了全部合同义务

C.解除承包商对工程质量的责任

D.承包商对主要工程照管责任结束

E.履约保函的担保责任结束

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第65题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第66题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第67题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第69题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第71题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第72题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。

A.正常的监理工作

B.附属工作

C.附加工作

D.额外工作

E.业主要求的工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第77题:签发()必须由监理工程师亲自处理。

A.工程移交证书

B.付款证书

C.解除缺陷责任证书

D.最终证书

E.分项工程合格证书

正确答案:查看最佳答案

第78题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新湖南省注册监理工程师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第79题:按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。

A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B.48小时时发出异议通知书

C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

正确答案:查看最佳答案