一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。

A.组织行为

B.组织设计

C.组织结构

D.组织模式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是()。

A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况

B.天气情况是否适合施工作业

C.施工临时用电情况

D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工

正确答案:查看最佳答案

第2题:项目监理机构监理的前提是()。

A.确定项目监理机构目标

B.确定监理工作内容

C.选派监理人员

D.制定工作流程和信息流程

正确答案:查看最佳答案

第3题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。

A.工程建设重大问题的决策权

B.工程建设重大问题的建议权

C.工程建设有关问题的决策权

D.工程建设有关问题的建议权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:工程建设监理是指()。

A.受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动

B.受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动

C.受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动

D.受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动

正确答案:查看最佳答案

第5题:施工监理服务收费以建筑安装工程费分档定额计费方式收费的，其计费额为()。

A.工程概算中的建筑安装工程费

B.建筑安装工程费和设备购

C.施工预算中的建筑安装工程费

D.工程总造价

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程的目标控制是一个()。

A.循环过程

B.有限循环过程

C.无限循环过程

D.非循环过程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第8题:建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划是指()。

A.进度控制的合同措施

B.进度控制的经济措施

C.进度控制的技术措施

D.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第9题:《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，监理例会会议纪要由()根据会议记录整理，并经与会各方代表会签。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:对咨询工程师精通业务的要求，意味着()。

A.知识面宽

B.有实际动手能力

C.协调管理能力强

D.责任心强

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第12题:程监理企业在建丑建全与建设单位的合作制度，及时进行信息沟通，增强相互间信任，这体现了工程监理企业从事建设工程监理活动应遵循的()准则。

A.守法

B.诚信

C.公平

D.科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:总监理工程师对承包单位报送的“工程款支付申请表”的批复用表为()。

A.工程款支付审批表

B.工程款支付证书

C.工程付款签证

D.工程付款单

正确答案:查看最佳答案

第15题:在ＦＩDＩC道德准则中，“不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情”属于()的内容。

A.正直性

B.公正性

C.对他人的公正

D.对社会和职业的责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是()

A.经验数据法

B.流程图法

C.计划评审技术法

D.财务报表法

正确答案:查看最佳答案

第17题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第18题:为了公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益，监理单位开展工作时，应坚持()。

A.公正.独立.自主原则

B.客观.公正.服务原则

C.科学.公正.自主原则

D.科学.公正.服务原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:下列内容中，不属于建设程序中生产准备阶段的工作是()。

A.组织设备.材料订货

B.招聘和培训生产人员

C.进行工具.器具.备品备件的制造或订货

D.组织生产人员参加设备安装.调试.工程验收

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第21题:根据《建筑法》，建筑工程开工前，由()向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的()证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。

A.技术职称

B.岗位

C.执业资格

D.注册

正确答案:查看最佳答案

第23题:对于每一项设备工程，用户都有特殊的功能要求。设备工程及其计价方式的独特性使其不能像一般工业产品那样按品种.规格.质量成批定价，而只能根据各个设备工程的具体情况单独确定投资。这体现了工程投资的哪个特点()。

A.单件性

B.大额性

C.阶段性

D.过程性

正确答案:查看最佳答案

第24题:在相对比较法中，如果认为风险事件发生的概率为“一定的”，这意味着该风险事件发生的概率()。

A.几乎为零

B.很小

C.中等

D.较大

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第26题:加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明()。

A.进度目标与投资目标之间存在统一关系

B.进度目标与投资目标之间存在对立关系

C.进度目标与质量目标之间存在对立关系

D.进度目标与质量目标之间存在统一关系

正确答案:查看最佳答案

第27题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第28题:注册监理工程师在执业活动中应履行的义务是()。

A.使用注册监理工程师称谓

B.依据本人能力从事相应的执业活动

C.本人执业活动进行解释和辩护

D.保证执业活动成果的质量，并乘担相应责任

正确答案:查看最佳答案

第29题:影响建设工程投资的是()阶段。

A.方案设计

B.初步设计

C.技术设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列管理模式的特征中，属于PARTNERING模式特征的是()。

A.承包商承担大部分风险

B.业主管理工程实施

C.信息的开放性

D.采用单价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承担监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

A.1倍以上2倍以下

B.1倍以上3倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.5倍以上

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第33题:下列()不属于PMBOK总体框架的基本过程组。

A.启动过程组

B.计划过程组

C.监控过程组

D.操作过程组

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师，应遵循的原则是()。

A.不少于现有人员数量

B.不增加监理酬金

C.不低于现有资格与能力

D.不超过现有监理成本

正确答案:查看最佳答案

第35题:总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的是()。

A.签发工程开工令.暂停令和复工令

B.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料

C.确定项目监理机构人员及其岗位职责

D.组织编写监理月报.监理工作总结，组织质量监理文件资料

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列属于施工准备阶段建设监理工作的主要内容的是()。

A.在单位工程开工前检查施工单位的复测材料

B.监督材料采购合同的实施

C.制定材料.设备采购计划

D.对施工测量.放样等进行检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第38题:下列不是组织机构的基本要素的是()。

A.人力

B.时间

C.信息

D.目标

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第40题:“按图施工”的要求表明，施工阶段是()的阶段。

A.以执行计划为主

B.实现建设工程价值

C.协调内容很多

D.无创造性劳动

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，工程监理单位需要更换总监理工程师时，应提前()天书面报告建设单位。

A.3

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第42题:投资目标的全方位控制主要是指()。

A.对投资.进度.质量三大目标进行综合控制

B.对按工程内容分解的各项投资进行控制

C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制

D.对按时间分解的各阶段投资进行控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:质量控制的具体措施不包括()。

A.质量控制的组织措施

B.质量控制的技术措施

C.质量控制的经济措施

D.质量控制的标准措施

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第45题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，需要在专用条件中约定的委托人义务是()。

A.对监理人的授权范围

B.向监理人提供财产的清单

C.要求监理人提供工程监理的依据

D.派遣委托人代表的姓名和职责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:总监理工程师代表可以实施的工作是()。

A.审定技术方案

B.签发工程竣工报验单

C.负责管理项目监理机构的日常工作

D.审定开工报告

正确答案:查看最佳答案

第47题:我国的《建设工程监理规范》适用于()。

A.施工阶段质量监理

B.施工阶段全方位监理

C.工程建设全过程质量监理

D.工程建设全过程的全方位监理

正确答案:查看最佳答案

第48题:设计或施工总分包模式中，设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系是()。

A.设计图纸的完成时间在施工总包招标之后

B.设计图纸的完成时间在施工总包招标之前

C.设计图纸的完成时间与施工总包招标平行

D.设计图纸的完成时间与施工总包招标时间关系不固定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第51题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第52题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第53题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第54题:日前，将()报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A.拟拆除建筑物.构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B.施工单位资质等级证明

C.堆放.清除废弃物的措施

D.拆除专业技术人员资格证书

E.拆除施工组织方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。

A.监理工程师

B.施工作业班组

C.施工作业人员

D.现场管理员

E.现场技术人员

正确答案:查看最佳答案

第56题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第57题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。

A.实施

B.转换

C.输出

D.反馈

E.对比

正确答案:查看最佳答案

第59题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案

第60题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。

A.避免损失的发生

B.降低损失发生的概率

C.降低损失的严重性

D.使损失后果减少到零

E.遏制损失的进一步发展

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第62题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第63题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第64题:监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到()。

A.警告处分

B.责令停业整顿处罚

C.收缴《监理工程师岗位证书》处罚

D.降低资质等级处罚

E.吊销资质证书或罚款处罚

正确答案:查看最佳答案

第65题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第66题:施工监理服务收费调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程复杂程度调整系数

C.高程调整系数

D.监理企业资质调整系数

E.工程所在地区调整系数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:组织理论研究的主要分支学科为组织()。

A.结构学

B.协调学

C.行为学

D.管理学

E.设计学

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据监理委托合同，监理工程师一般具有()。

A.工程价款支付权

B.进场材料.设备和构配件质量认定权

C.开工.停工和复工令的发布权

D.工程质量的否决权

E.竣工期限的签认权

正确答案:查看最佳答案

第69题:组织是管理工作的重要职能，总监理工程师在进行组织设计时应按()等原则进行。

A.权力与责任统一

B.稳定性与适应性统一

C.综合效益

D.目标前提

E.高效率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列说法正确的是:()。

A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行

B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行

C.监理例会应定期召开，每月举行一次

D.专业性监理会议由总监理工程师主持

E.专业性监理会议由专业监理工程师主持

正确答案:查看最佳答案

第71题:组织应具有的基本含义为()。

A.目标是组织存在的前提

B.组织中人员应分工协作

C.组织是生产要素之一

D.组织中的人员应明确权力层次

E.组织有组织结构图表示

正确答案:查看最佳答案

第72题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第73题:监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时，()。

A.监理单位可向业主发出终止合同通知

B.26天后可自行终止合同

C.终止合同通知发出56天后仍未答复，可终止合同

D.监理单位继续正常履行合同

E.有权得到业主所给的拖欠酬金利息

正确答案:查看最佳答案

第74题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。

A.工程情况

B.市场情况

C.贷款协议要求

D.业主对施工方要求

E.分包的实力

正确答案:查看最佳答案

第75题:组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的()原则。

A.集权与分权统一

B.专业分工与协作统一

C.动态相关

D.规律效应

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:建设工程的协调分为()。

A.人员／人员界面

B.人员／系统界面

C.系统／环境界面

D.系统／系统界面

E.人员／环境界面

正确答案:查看最佳答案

第77题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门

E.管理职能

正确答案:查看最佳答案

第78题:总监理工程师负责制的内涵是:()。

A.总监理工程师是工程监理的责任主体

B.总监理工程师是工程监理的义务主体

C.总监理工程师是工程监理的权力主体

D.总监理工程师是工程监理的利益主体

E.总监理工程师是工程监理的协调主体

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川成都监理工程师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案