一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在拟定监理工作规划时，应根据工程特点，视其重要性.().质量标准和要求，全面地.合理地选择质量控制点。

A.技术性

B.系统性

C.经济性

D.复杂性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经()确认后，由施工单位归档。

A.建设单位或施工单位

B.施工单位或工程监理单位

C.检测机构或建设单位

D.建设单位或工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效的控制设计工作进度，应当()。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。

A.施工准备

B.设计

C.设计准备

D.前期决策

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经()签字。

A.有关作业人员

B.现场监理人员

C.项目负责人

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第6题:对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外，还需报送()。

A.工程质量事故影响报告

B.工程质量事故调查报告

C.工程质量事故分析报告

D.工程质量事故整改报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

第7题:设计概算审查通常采用()的方式。

A.集中会审

B.分项会审

C.分别会审

D.专门会审

正确答案:查看最佳答案

第8题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第9题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定，()参加事故的调查与处理。

A.监理机构

B.建设单位法人

C.质量监督站

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第11题:工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案

第12题:在选定设计单位后，应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A.监理工程师和设计单位

B.建设单位和监理单位

C.监理工程师和建设单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在FIDIC合同条件下，承包商应提交()，说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。

A.竣工报表

B.履约证书

C.最终付款证书

D.最终报表草案并附证明文件

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程项目质量管理中，将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，这是质量管理原则中()的要求。

A.持续改进

B.过程方法

C.基于事实的决策方法

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估，阐明事故对建筑功能.使用要求.结构受力性能及施工安全有何影响，并应有()。

A.设计单位的意见

B.施工单位的意见

C.实测.验算数据和资料

D.主管部门的意见

正确答案:查看最佳答案

第17题:某项目设备购置费800万元，物价上涨预备费50万元，建设期贷款利息50万元，建安工程费1000万元，基本预备费50万元，工程建设其他费用100万元，则该项目的静态投资部分为()万元。

A.1800

B.1850

C.1900

D.1950

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。

第19题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第20题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件，B.D项属于“承包人文件”组成内容，但不是最重要的组成内容。

第21题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:针对一个没有先例的新工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.估算工程量单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.总体设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:由意可知答案为工程进度款支付分解表。

第25题:施工图预算的编制对象为()。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.分部分项工程

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。

A.施工阶段

B.招标阶段

C.竣工验收阶段

D.设计阶段

正确答案:查看最佳答案

第27题:将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按()分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:监理工程师最早应在()阶段进行施工现场条件调研和分析，以确保工程建设进度总目标的实现。

A.设计任务书

B.设计准备

C.初步设计

D.施工招标

正确答案:查看最佳答案

第29题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。

A.实行经济承包责任制

B.进行招标和投标

C.经济核算

D.技术与经济相结合

正确答案:查看最佳答案

第30题:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。

A.建设工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:收到工程竣工报告后，()应及时组织有关单位进行施工验收。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第32题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。

A.动态投资

B.静态投资

C.建设投资

D.工程总投资

正确答案:查看最佳答案

第33题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第35题:审查设备及安装工程概算时，应把重点集中在()的计算方面。

A.设备原价及运杂费

B.设备安装费用

C.设备购置费

D.设备清单和安装费用

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第37题:关于合同价款期中支付的说法中，错误的有()。

A.对于包工包料的工程，预付款的支付比例为10%~30%。

B.工程预付款可以按年进行预付

C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%

D.进度款的支付按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第39题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第40题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和设计单位

C.建设单位与施工单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于工程网络计划的说法，正确的是()。

A.关键线路上工作的总时差均为零

B.关键线路上的工作均为关键工作

C.一个网络计划中只有一条关键线路

D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

正确答案:查看最佳答案

第42题:安全法规侧重于对()的管理约束。

A.劳动者

B.劳动对象

C.劳动手段

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:设计交底的主要内容一般不包括()。

A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释

B.设计地震烈度是否符合当地要求

C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明

D.施工图设计文件总体介绍

正确答案:查看最佳答案

第44题:国民经济评价中采用()。

A.市场价格

B.影子价格

C.不变价格

D.可变价格

正确答案:查看最佳答案

第45题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第47题:编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。

A.工程量大.工期短

B.工程量大.工期长

C.工程量小.工期短

D.工程量小.工期长

正确答案:查看最佳答案

第48题:建筑安装工程中，周转使用材料的摊销费用应计入()。

A.其他直接费

B.材料费

C.间接费

D.现场经费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。

A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序

B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求

C.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行

D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定

正确答案:查看最佳答案

第50题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第51题:建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是()。

A.取最大值错位相减累加数列

B.错位相减累加数列取最大值

C.累加数列错位相减取最大值

D.累加数列取最大值错位相减

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第53题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第54题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。

A.监理大纲

B.监理手册

C.监理规划

D.监理细则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。

A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种

C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

第57题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。

A.7，14

B.21，14

C.14，21

D.14，7

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。

第58题:某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于()。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。

A.可以计量

B.不予计量

C.经业主同意后计量

D.施工单位计量，监理工程师签认

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第61题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第62题:关于监理单位质量方针的说法，正确的是

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列费用中，属于规费的是()

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:施工过程中质量控制的主要工作是:以()为核心，设质量控制点严格质量检查加强成品保护。

A.人的控制

B.投入品的控制

C.工序质量控制

D.工序交接检查

正确答案:查看最佳答案

第65题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按()将单位工程的进度目标进行分解。

A.项目组成

B.承包单位

C.施工阶段

D.专业项目

正确答案:查看最佳答案

第66题:用实物法编制施工图预算时，紧接“计算工程量”之后的步骤是()。

A.套预算人工.材料.机械定额

B.套预算定额单价

C.进行工料分析

D.计算各项费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是()。

A.监理合同中有关工期的要求

B.施工总进度计划

C.工程条件的落实情况

D.单位工程施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第68题:流水施工的表达方式不包括()。

A.网络图

B.横道图

C.直方图

D.垂直图

正确答案:查看最佳答案

第69题:质量问题处理完毕，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查.鉴定和验收，写出()，报建设单位和监理单位存档。

A.质量问题处理报告

B.质量问题调查报告

C.质量问题报告

D.质量问题分析报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:实行限额设计，应根据()对各设计专业的投资进行分配，并按分配的投资限额控制设计。

A.业主的要求

B.项目的功能和设计要求

C.项目的规模

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第71题:动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。

A.施工预留费

B.生产准备费

C.增加额

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

第72题:工程款支付证书应由()审定.签署，并报建设单位。

A.专业监理工程师

B.施工单位负责人

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:从影响质量变异的因素看，施工过程中应严格控制()因素。

A.系统性

B.偶然性

C.一般性

D.主要性

正确答案:查看最佳答案

第74题:经返修或加固处理的分部工程，在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本***

正确答案:查看最佳答案

第75题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.控制图法

D.直方图法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。

第76题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第77题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。

A.实际施工完成的全部工程量

B.工程实体量和损耗量之和

C.形成工程实体为准，以完成后的净值

D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

正确答案:查看最佳答案

第78题:FIDIC《施工合同条件》关于工程变更权的描述不正确的是()。

A.承包商应绝对遵守并执行每项变更

B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更

C.任何部分工程的标高.位置和(或)尺寸改变可以构成变更

D.只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:网络计划的时间参数计算主要包括()。

A.工作最早开始和最早结束时间

B.工作最迟结束和最迟开始时间

C.工作的总时差和自由时差

D.确定关键线路和总工期

E.确定工作完成的最短时间

正确答案:查看最佳答案

第81题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。

A.工程建设验收

B.工程建设勘察

C.工程建设监理

D.工程建设设计

E.工程建设施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第83题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第84题:下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有()。

A.采用网络计划技术等计划方法

B.审查承包商提交的进度计划

C.加强合同风险管理

D.建立工程进度报告制度

E.编制进度控制工作细则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:制定质量处理方案，应体现安全.可靠.不留隐患.满足建筑物的功能和使用要求L及()等原则。

A.设计单位认可

B.监理签证

C.技术可行

D.施工方便

E.经济合理

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程项目完工后应进行竣工验收，竣工验收的依据包括()。

A.设计文件

B.设备技术说明书

C.施工承包合同

D.施工操作规程

E.工程质量检验评定标准

正确答案:查看最佳答案

第87题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖

E.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。

第88题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第89题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中，正确的是有()。

A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法，是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法

B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法，将累计频率达到90%的因素，确定为主要因素

C.通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律

D.影响生产过程和产品质量的原因，可分为系统性原因和偶然性原因

E.对于控制图，当点子几乎全部落在控制界线内，即可判断生产过程基本上处于稳定状态

正确答案:查看最佳答案

第90题:施工图纸的审核，应特别注意各专业图纸之间的()。

A.错

B.多

C.漏

D.重

E.碰

F.缺

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第92题:对建筑工程项目设计质量控制和评定的依据是()。

A.设计纲要和设计合同

B.有关建设工程及质量管理方面的法律.法规

C.项目投资概算

D.有关建设工程的技术标准

E.项目可行性研究报告.项目评估报告及选址报告

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

第94题:为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括()等部分。

A.质量策划

B.组织结构

C.程序

D.过程和资源

E.质量改进

正确答案:查看最佳答案

第95题:当工程建设征用集体所有土地时，用地单位应向土地所有者支付()等费用。

A.土地出让金

B.土地补偿费

C.青苗补偿费

D.安置补偿费

E.土地使用税

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按()划分。

A.施工工艺

B.工程部位

C.工程量

D.专业性质

E.施工段

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按()进行划分。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别

E.专业性质

正确答案:查看最佳答案

第99题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:建设单位的质量责任有()。

A.选择勘察设计单位和施工单位，在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料

B.根据工程特点，配备相应的管理人员

C.在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审

D.按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任

E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工

正确答案:查看最佳答案

第101题:建筑工程预算包括()工程预算。

A.一般土建

B.电气照明

C.设备安装

D.工业管道

E.特殊构筑物

正确答案:查看最佳答案

第102题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第103题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第104题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第105题:()是网络计划的关键线路。

A.总持续时间最长的线路

B.时标网络计划中无波形线的线路

C.全部由关键工作组成的线路

D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路

E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

第108题:监理工程师对材料质量控制的内容有()。

A.材料的质量标准

B.材料的质量检验

C.材料的质量保证资料

D.材料的选择

E.材料的使用要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。

A.d1≤c1，判定该批产品合格

B.d1≤c1，判定该批产品不合格

C.d1>c2，判定该批产品不合格

D.d1>c2，判定该批产品合格

E.c1

正确答案:查看最佳答案

第110题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第111题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第113题:在工程项目固定资产投资中，工程建设其他投资指的是()。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的其他费用

C.项目勘察设计费

D.联合试运费和生产准备费

E.与未来企业生产经营有关的其他费用

正确答案:查看最佳答案

第114题:以下属于影响设计进度的因素的有()。

A.设计意图及要求改变的影响

B.气候变化的影响

C.材料代用.设备选用失误的影响

D.设计各专业之间协调配合的影响

E.设计审批时间的影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

正确答案:查看最佳答案

第116题:建设项目的竣工决算由()组成。

A.竣工验收标准

B.竣工决算报告说明书

C.竣工工程平面示意图

D.竣工决算报表

E.工程造价比较分析

正确答案:查看最佳答案

第117题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:价值工程的核心内容是()。

A.思想方法

B.不断创新

C.管理技术

D.降低成本

E.功能与成本进行系统分析

正确答案:查看最佳答案

第119题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。