一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第1题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第3题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。

A.仍不返还承包商

B.返还承包商一半

C.返还承包商一半和利息

D.全部返还承包商

正确答案:查看最佳答案

第5题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第6题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。

A.不再进入评标

B.在初评阶段淘汰

C.在详评阶段淘汰

D.在定标阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第8题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第9题:关于工程设计招标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。

第10题:采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第12题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第13题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

第14题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第15题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

第20题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。

A.要式

B.不要式

C.书面

D.口头

正确答案:查看最佳答案

第21题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。

A.竞争程度低

B.评标量小

C.招标时间长

D.费用低

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第23题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第24题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第26题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第28题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第29题:建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则()。

A.该项索赔视为已经批准

B.该项索赔视为已被拒绝

C.该项索赔尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第32题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()

A.修改

B.补充

C.完善

D.修改和补充

正确答案:查看最佳答案

第33题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第35题:FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在()天内支付承包面的工程款项。

A.14

B.28

C.56

D.70

正确答案:查看最佳答案

第36题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。

A.向工程师发出要求试车的书面通知，前者是发包人，后者是承包人

B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，后者需要外部的配合条件

C.试车通知，前者包括试车内容.时间.地点，后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求

D.试车合格，前者工程师在试车记录上签字，后者双方在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第38题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。

A.提供监理单位施工现场办公房屋

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

正确答案:查看最佳答案

第39题:招标项目的中标人确定后，招标人对未中标人应做的工作是()。

A.通知中标结果，但不退还投标保证金

B.通知中标结果并退还投标保证金

C.不通知中标结果，但退还投标保证金

D.不通知中标结果，也不退换投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第41题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以()

A.不批准承包人的索赔要求

B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料

C.将该事件确认为承包人的责任

D.认定索赔不成立

正确答案:查看最佳答案

第42题:通用条件规定以投标截止日前第28天定义为()，其作用是作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.“划分日”

B.“基准日”

C.“合作日”

D.“起点日”

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

第44题:《工程建设监理合同》示范文本规定业主()要求监理单位更换不称职的监理人员。

A.无权

B.有权

C.经与监理单位协商后方可

D.经主管部门批准后

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()

A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。

第48题:合同有效期，即()

A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起

B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第51题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第54题:在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。

A.施工内容的专业要求

B.施工现场条件

C.投标人的财务能力

D.对工程总投资的影响

E.投标人的工程经验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第56题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第57题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象，下列可以成为合同法律关系客体的是()。

A.借款合同的货币

B.建设工程施工合同中约定的建筑物

C.技术转让合同的专利权

D.当权利受到侵害时，依法得到法律保护的权利

E.双务合同中当事人应承担的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第60题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第62题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第63题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第64题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第65题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

第69题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第70题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第71题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第73题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第74题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第75题:根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

A.要约所处法律效力状态不同

B.撤回和撤销的目的不同

C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

D.受要约人对要约知晓的情况不同

E.对要约人的约束条件不同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第77题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第78题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第79题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。