一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。

A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。首先是对象不同，其次是方式不同，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。

第1题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，降低或吊销资质

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

C.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

D.缺陷责任期结束，由承包人原因造成的缺陷，可免除对工程的维修和损失赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。

第3题:·关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是合同的变更。选项B，合同变更的范围广于工程变更;选项C，双方当事人协商一致，就可以进行合同变更;选项D，合同变更不能单方进行。P124。

第4题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，()经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

第5题:材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格

D.政府指导价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同履行的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价履行

第6题:关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是()

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.女职工生育享受不少于90天的产假

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温.低温的体力劳动

第7题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第8题:关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。所以A错误。竣工验收备案必须提交监理单位出具质量合格文件。所以B错误。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。所以C错误。

第9题:关于建设工程中代理的说法，正确的是()。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。所以D错误

第10题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月，重新办理。

第11题:下列关于认证的说法，错误的是()。

A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据

B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据

C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据

D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不能作为或不能单独作为认定案件事实依据的证据:①在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不利的证据;②以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据;③不能单独作为认定案件事实的证据:未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;存有疑点的视听资料;无法与原件.原物核对的复印件.复制品;无正当理由未出庭作证的证人证言。④当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持(但对方当事人认可的除外)。

第12题:在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁法。

第13题:施工人员对涉及结构安全的试块，应当现场采样并提交检测，负责见证监督的单位是()。

A.设计单位或者监理单位

B.建设工程质量监督机构或者监理单位

C.施工图审查机构或者建设单位

D.监理单位或者建设单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块.试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。

第14题:2018年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是()。

A.该合同为效力待定合同

B.该合同为可撤销合同

C.该合同为有效合同

D.该合同为无效合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是有效合同。

第15题:建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关备案

D.重新审查审批条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。

第16题:设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

参考解析:给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金。收受定金的一方不履行的，应当双倍返还定金。8×2=16万元。P34当事人既约定违约金，有约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或定金条款。P128

第17题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中正确的是()。

A.应认真做好检查记录，并在工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:2011年7月住房和城乡建设部发布的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》进一步规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。

第19题:某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第20题:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。

A.25%

B.80%

C.35%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。

第21题:某项目分期开工建设，开发商二期工程3.4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止，施工单位的正确做法是()。

A.继续按图施工

B.按现行图集套改后继续施工

C.及时向相关单位提出修改建议

D.由施工单位技术人员修改图纸

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项C正确。

第22题:关于投标报价的说法，正确的是()。

A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价

B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价

C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标

D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

第23题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金，损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。因此A正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。因此B错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。因此C错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。因此D错误。

第24题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的现值期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。所以A错误。公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。所以C错误。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。所以D错误。

第25题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是()。

A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行

B.投标有效期截止时间至少15日前进行

C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前

D.投标有效期内均可进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

第26题:当事人申请执行仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

第27题:关于民事诉讼中第三人，说法正确的是()。

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项错误，第三人属于广义的民事诉讼当事人。C项错误，对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。D项错误，对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。

第28题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第30题:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时，必须经过()处理方可使用。

A.无害化

B.减轻污染的

C.再生利用

D.消除污染的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

第31题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患，监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求，但王某没有及时采取措施，导致施工中脚手架局部倒塌，造成2名工人重伤，直接经济损失30万元的安全事故。此事件中，王某的行为()。

A.构成重大责任事故罪

B.构成重大劳动安全事故罪

C.构成工程重大安全事故罪

D.不构成刑事犯罪，不追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。

A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，南3名仲裁员组成的设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

第33题:《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.串通投标罪

C.重大劳动安全事故罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是重大劳动安全事故罪。《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第34题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后，可以解除劳动合同。

A.其同住的近亲属

B.发布决定

C.额外支付劳动者一个月工资

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。

第35题:下列各项中，当事人可以以书面形式约定案件管辖法院的纠纷是()。

A.继承纠纷

B.抚养权纠纷

C.劳动纠纷

D.建设工程承包纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择案件的管辖法院，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。协议管辖仅适用于合同纠纷。故选D。

第36题:某建设工程施工合同约定，合同工期为11个月，合同价款为200万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。

A.10

B.20

C.100

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。200*50%=100

第37题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。

第38题:建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

第39题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

第40题:根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。

A.勘察单位

B.建设单位和施工企业

C.设计单位

D.建设单位和监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

第41题:关于建设工程合同一方违约后.另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

正确答案:查看最佳答案

第42题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。

第43题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第44题:《安全生产法》规定，生产经营单位不得以任何形式一从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该规定为了保护从业人员()的权利。

A.拒绝违章指挥和强令冒险作业

B.紧急避险

C.请求赔偿

D.批评。检举和控告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是从业人员安全生产的权利和义务。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员请求赔偿权的权利。

第45题:依据有关劳动保护法的规定，劳动者有权对用人单位提出批评.检举和控告的是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.危害生命安全的劳动条件

D.严格遵守安全操作规程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程，劳动者对用人单位管理人员违章指挥.强令冒险作业，有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评.检举和控告。

第46题:使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。

A.期限性

B.地域性

C.专有性

D.财产权和人身权的双重性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。

第47题:根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。

A.买卖合同生效

B.转移登记

C.交付

D.买方占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。

第48题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。

A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。

第49题:以下关于仲裁协议说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.某施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，当事人可以向工程所在地法院起诉

D.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列属于行政处罚行为的是()。

A.拘役

B.罚金

C.撤职

D.没收违法所得

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定，行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分

第52题:根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。

第53题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生以下事件。其中正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，适用简易程序的，一审审限为立案之日起3个月;普通程序，一审审限为立案之日起6个月。C错误，原告不到庭，按撤诉;被告不到庭，缺席判决。D正确，原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日，原被告超过上诉期限均不上诉，才能终局。

第54题:关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文

B.工程建设中采用新技术.新工艺.新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制

C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院见着行政主管部门确定后，可作为强制性条文

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未作规定的，可不受强制性标准的限制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量.安全.卫生及环境保护等方面的工程建设强制性条文。所以A错误。建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验.论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。所以B错误。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。所以D错误。

第55题:质物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。

A.质权人

B.第三人

C.抵押人

D.债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

第56题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面防渗漏的最低保修期为()。

A.6个月

B.12个月

C.36个月

D.60个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程。为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;④电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第57题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.不良行为记录信息公布时限一般为3年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留。

第58题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政复议申请的范围包括具体行政行为和抽象行政行为。

第59题:某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲.乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于违约金和定金的表述中，正确的有()。

A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保

B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

第61题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.生产工艺上要求必须连续进行的作业

D.保密工程作业

E.产生环境噪声污染较轻的作业

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列有关招标投标签订合同的说明，正确的有()。

A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议

C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改

D.如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供工程款支付担保

E.中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予以退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据我国《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议，A.B正确，C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保，D项正确。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予以退还，并取消其中标资格，E项错误。

第63题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()。

A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第64题:根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。

A.用人单位排除劳动者权利

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费

D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第65题:下列属于保证担保范围的有()。

A.主债权

B.抵押权

C.主债权的利息

D.违约金

E.损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第66题:《民法通则》规定，有()的情形，委托代理终止。

A.被代理人死亡

B.代理人丧失民事行为能力

C.作为被代理人或者代理人的法人终止

D.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

E.代理期间届满或者代理事务完成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是建设工程代理行为的终止。《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。

第67题:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()等形式，对建设工程实施监理。

A.抽样检验

B.旁站

C.全面检验

D.巡视

E.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。

第68题:民事诉讼的基本特点包括()

A.公权性

B.自愿性

C.保密性

D.强制性

E.程序性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公权性.强制性.程序性。

第69题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33

第70题:下列情形中，符合工程发包。分包管理相关规定的有()

A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工

B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标

C.施工企业按照承包合同约定，直接将部分专业工程进行分包

D.施工企业将包含人。机。料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包

E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑法严禁肢解发包，也不可以分解为若干标段进行招标。

第71题:关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业的项目经理部不具有法人资格

C.施工企业法人属于财团法人

D.施工企业的法定代表人是法人

E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

第72题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，()可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，()建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

第73题:用人单位如果出现()的事项，不影响劳动合同的履行。

A.变更名称

B.变更法定代表人

C.变更主要负责人

D.并更重要投资人

E.进行破产宣告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。

第74题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。

A.出资

B.出让

C.划拨

D.抵押

E.转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。

第75题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。

A.法律规定

B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音

D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B当事人的陈述是证据的种类；C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料，D工程设计图纸属于书证；E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312

第76题:租赁合同中出租人的义务包括()。

A.妥善保管租赁物

B.维修租赁物

C.保证承租人优先购买权

D.权利瑕疵担保

E.保证共同居住人继续承租

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。

第77题:下列签订的劳动合同，可以认定无效或部分无效的有()。

A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同，为期1年，工作内容是运送假钞

B.用人单位甲与劳动者乙约定，社会保险由劳动者自行缴纳

C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款

D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金

E.用人单位甲与劳动者乙约定，发生工伤，单位概不负责厂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。

第78题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷；⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149

第79题:法律关系的变更，是指法律关系的()发生变化。

A.主体

B.内容

C.客体

D.事件

E.行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律关系的变更是指构成民事法律关系的三个要素发生变化。