一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

正确答案:查看最佳答案

第2题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由()承担。

A.丙

B.乙

C.甲.乙连带

D.乙.丙连带

正确答案:查看最佳答案

第6题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第7题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第8题:当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定仲裁机构所在地的中级人民法院管辖。

第9题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

正确答案:查看最佳答案

第11题:报据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要

正确答案:查看最佳答案

第12题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是停工留薪期的规定。选项A，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，选项C，由所在单位按月支付，选项D，工伤职工在停工留薪期满后仍需要治疗的，继续享受工伤医疗待遇。

第14题:李某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2002年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日国家专利局将其专利公告，2003年2月13日授予李某专利权，该专利权届满的期限是()。

A.2012年3月5日

B.2022年3月15日

C.2023年2月13日

D.2022年5月15日

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是()。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行暴(同音字)破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续

C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.

第21题:关于债的说法,正确的是()。

A.债的内容是债的主体之间的权利义务

B.债权人是特定的,债务人是不特定的

C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

D.债的客体具有相对性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第23题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由()组织召开专家论证会。

A.安全监督管理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第24题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是()。

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《节约能源法》规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。

第26题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第27题:甲砂场将应发给乙建筑公司的2500M3细砂发给了丙路桥公司，3D后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()之债。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项，法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项，有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项，依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位，经批准取得法人资格，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起具有法人资格。

第29题:某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。

第30题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第31题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定，建造师的执业范围不包括()。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

正确答案:查看最佳答案

第36题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。

A.第三人

B.行为人

C.被代理人

D.行为人与被代理人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

第38题:某政府工程建设项目发.承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于()。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列法律中，属于经济法的是()。

A.《标准化法》

B.《招标投标法》

C.《建筑法》

D.《安全生产法》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

正确答案:查看最佳答案

第41题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。

A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款

C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得

D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

第42题:2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:保证合同的当事人为()。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

正确答案:查看最佳答案

第44题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是()。

A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款

B.责令停业整顿,降低资质等级

C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书

D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《民事诉讼法》的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告所在地

C.合同签订地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案

第48题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第50题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.一个月

正确答案:查看最佳答案

第51题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:江苏某建筑工地发生附着式提升脚手架坠落事故，死亡6人，重伤3人。关于该事故，正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地有关部门报告

B.事故报告的内容应包括①事故的简要经过，②已经采取的措施，③事故原因.性质.责任等

C.该事故应当由设区的市级政府组织安全监督管理部门.监察机关.公安局.检察院.法院进行调查

D.事故调查组应当在事故发生后60日内提交事故调查报告，有关政府在收到报告后15日内进行批复

正确答案:查看最佳答案

第53题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

正确答案:查看最佳答案

第57题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请入撤销请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

第59题:按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.

第61题:依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。

A.行政法人

B.事业法人

C.企业法人

D.社团法人

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于工程建设标准的说法，正确的是()

A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准

C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设国家标准。A选项，国家标准和行业标准既有强制性标准又有推荐性标准，C选项，公布国家标准后，原有的行业标准应当自行废止。D选项，国家标准的复审一般是在实施后5年进行一次。颁布日期是标准发布的时间，实施日期是标准开始生效的时间。

第63题:下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担义务

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于计算机软件著作权的说法不正确的是()。

A.软件著作权属于软件开发者

B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有

C.软件著作权需合理使用

D.自然人的软件著作权，保护期为自然人死亡后50年

正确答案:查看最佳答案

第66题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权需经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。

A.建立大呢

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷,其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。P302

第68题:施工合同履行过程中出现以下情形，施工企业可以被免除违约贵任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业迟延施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.善意相对人对合同有追认权

B.权利人有撤销的权利

C.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认

D.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于担保的说法，正确的有()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效

D.主合同无效，担保合同有效

E.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。

A.及时检查隐蔽工程

B.按照约定提供原材料.设备

C.交付竣工验收合格的建设工程

D.要求压缩合同约定工期

E.支付价款

正确答案:查看最佳答案

第72题:民事合同纠纷诉讼管辖中，确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。

A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地

B..给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地

C.公民提起的民事诉讼，被告住所地是公民的当前居住地

D.对法人提起的民事诉讼，被告住所地即法人的注册登记地

E.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列关于合同的分类说法正确的是()。

A.根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同

B.根据合同当事人是否相负给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同

C.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同

D.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同

E.根据合同当事人之间的权利和义务是否存在对价关系，可以将合同分为主合同和从合同

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:合同当事人承担违约责任的形式有()。

A.合同继续履行

B.采取补救措施

C.支付赔偿金

D.返还财产恢复原状

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

第78题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.成片开发建设的住宅小区工程

C.中小型公用事业工程

D.利用国际组织贷款.援助资金的工程

E.利用外国政府贷款.援助资金的工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押，应当符合的规定有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的是()。

A.当事人申请仲裁后，可以自行和解

B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力

E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书

正确答案:查看最佳答案

第81题:在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有()。

A.施工单位与材料供应商订立合同

B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号

D.材料供应商向施工单位交付材料

E.施工单位向材料供应商支付材料款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于评标，下列说法不正确的是()。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会的人数为5人以上的奇数，其技术经济专家不少于成员总数的2/3

C.评标委员会完成评标后，应当直接确定中标人

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，不可以否决所有投标

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《绿色施工原则》,关于建筑节材的说法,正确的有()。

A.图纸会审时,要达到材料损耗率比定额损耗率降低35%

B.应根据现场平面布置情况就近卸载,避兔和减少二次搬运

C.优化安装工程的预留.预埋.管线路径等方案

D.施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重星的70%以上

E.采取技术和管理措施提高模版.脚手架的周转次数

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工单位资质不良行为的认定标准有()。

A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

D.将承包的工程转包或违法分包的

E.未在规定期限内办理资质变更手续的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.因误解订立的合同

B.违反法律的强制性规定的合同

C.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同

D.订立合同时显失公平的合同

E.以合法行为掩盖非法目的的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定因重大误解订立的.在订立合同显失公平的.一方以欺诈或胁迫手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同，因此应选择C.D，其他两个选项所订立的合同属于无效合同。

第86题:物权的保护方法包括()。

A.请求确认权利

B.请求排除妨害

C.支付违约金

D.请求恢复原状

E.赔礼道歉.消除影响

正确答案:查看最佳答案

第87题:资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形包括()。

A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B.超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C.资质许可机关工作人员滥用职权.玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的

D.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的

E.建筑业企业依法终止的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同的情形有()。

A.连续订立2次固定期限劳动合同

B.劳动者在该用人单位连续工作满10年的

C.连续订立3次固定期限劳动合同

D.用人单位自用工之日起满6个月不与劳动者订立书面劳动合同的

E.用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的

正确答案:查看最佳答案

第90题:施工单位在施工时，应在()等危险部位，设置明显的.符合国家标准的安全警示标志。

A.施工现场入口处

B.楼梯口

C.电梯井口

D.现场办公室

E.基坑边沿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。

A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的

C.授意投票人撤换.修改投标文件的

D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的

E.向特定投标人泄露标底的

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程承包单位的资质等级许可制度的禁止行为包括()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

D.禁止以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程

E.禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书.营业执照，以本企业的名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()

A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第95题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

A.建设单位

B.造价咨询单位

C.施工企业

D.建筑材料.构(配)件供应单位

E.设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

第96题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的是()。

A.未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的

B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

C.伪造.擅自制造他人注册商标标识的

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标的

E.给他人的注册商标专用权造成其他损害的

正确答案:查看最佳答案

第99题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司从甲公司指定的丙厂家购买一套C-J3型除尘系统，并以融资租赁方式供甲公司使用。甲公司履行的义务包括()。

A.向丙支付价金

B.向乙支付租金

C.租赁期满向乙返还该除尘系统

D.租赁期满享有除尘系统的所有权

E.妥善保管和使用该除尘系统

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年四川省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！