一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商()。

A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费

B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费

C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费

D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为毒21天.第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

A.1

B.3

C.4

D.8

正确答案:查看最佳答案

第2题:在分项工程的质量评定中，对工程安全和使用性质有较大影响，并对其质量有基本要求的检验项目是()。

A.保证项目

B.基本项目

C.主要项目

D.一般项目

正确答案:查看最佳答案

第3题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。

A.特殊地基

B.施工顺序

C.一般的操作

D.技术间歇

正确答案:查看最佳答案

第5题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()天。

A.1

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第6题:静态投资回收期是指()。

A.从项目建设期初起，用各年的净收入将全部投资收回所需的期限

B.从项目建设期初起，用各年的内部收益将全部投资收回所需的期限

C.从项目建设期初起，用各年的外部收益将全部投资收回所需的期限

D.在国家财税制度规定及项目具体财务条件下，以项目投产后可用于还款的资金偿还借款本金和建设期利息所需的时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:对完成的分项分部工程按相应的质量评定标准和办法进行检查验收属于()控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。

A.监理实施细则

B.施工组织设计

C.监理规划

D.设计图纸

正确答案:查看最佳答案

第9题:单位工程观感质量评定等级分为()。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:监理工程师控制建设工程进度的技术措施是指()。

A.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

B.协调合同工期与进度计划之间的关系

C.加强风险管理，预测风险因素并提出预防措施

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

第11题:将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按()分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于工程计量的说法，正确的是()。

A.所有工程内容必须按月计量

B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:实行限额设计，应根据()对各设计专业的投资进行分配，并按分配的投资限额控制设计。

A.业主的要求

B.项目的功能和设计要求

C.项目的规模

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第14题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时，需要调整的工作对象应是该工作的()。

A.平行工作

B.紧后工作

C.后续工作

D.先行工作

正确答案:查看最佳答案

第15题:在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其()。

A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差

B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和

C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差

D.开始节点的最早时间与工作总时差之和

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在工程项目施工阶段的质量控制中，监理工程师对施工单位所做出的各种指令，除特殊情况外，一般应采用()。

A.监理员口头传达方式

B.监理工程师直接口头下达方式

C.书面文件形式

D.书面或口头方式

正确答案:查看最佳答案

第17题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是()。

A.取最大值错位相减累加数列

B.错位相减累加数列取最大值

C.累加数列错位相减取最大值

D.累加数列取最大值错位相减

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第20题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法(工具)不同

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料.构配件和设备，应当注明()。

A.生产厂

B.规格和型号

C.供应商

D.使用年限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即()。

A.建立的对象不同

B.服务的范围不同

C.控制的目标不同

D.作用的时效不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统，并非监理单位永久性的质量管理目标，即作用的时效不同。

第23题:下列设计进度控制的目标中，不属于设计准备工作时间目标的是()。

A.确定规划设计条件

B.提供设计基础资料

C.选定设计单位.商签设计合同

D.确定施工图设计的交图时间

正确答案:查看最佳答案

第24题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第25题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是()。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议

正确答案:查看最佳答案

第27题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第28题:根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

第29题:任何事物都是不断发展变化的，都有一个逐步完善和不断适应更新的过程，质量管理也是一样，持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中，属于持续改进是()。

A.数据和信息分析

B.将互相关联的过程作为系统加以识别

C.pdca循环

D.进行过程管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。

第30题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:工程监理宴施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案

第32题:技术设计阶段监理工程师在审核技术文件的同时，还应审核相应的()文件。

A.概算

B.修正概算

C.预算

D.修正预算

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程质量特性除了符合规定外，还必须满足()的需要。

A.政府

B.监理

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。

A.50

B.40

C.20

D.10

正确答案:查看最佳答案

第35题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。

A.分部工程

B.检验批

C.分项工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设工程监理规范》,监理规划应由()审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:工程勘察单位在实施勘察工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范.规程的规定，结合工程特点编制()。

A.勘察纲要

B.勘察组织设计

C.勘察方案

D.勘察交底

正确答案:查看最佳答案

第38题:某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48

正确答案:查看最佳答案

第39题:对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外，还需报送()。

A.工程质量事故影响报告

B.工程质量事故调查报告

C.工程质量事故分析报告

D.工程质量事故整改报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

第40题:当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果检查日期实际进展点落在计划S型曲线的右侧，则该实际进展点与计划S型曲线的水平距离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第41题:编制物资供应计划时，在实际工作中首先应考虑()的平衡。

A.数量

B.质量

C.时间

D.库存量

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以()为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第45题:下列()方法不属于审查施工图预算方法。

A.筛选法

B.对比审查法

C.扩大单价法

D.逐项审查法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第47题:某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于()。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

正确答案:查看最佳答案

第48题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.波动性

D.整体性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:设计阶段质量控制的任务主要反映在设计()的质量上。

A.方案

B.管理

C.标准

D.图纸

正确答案:查看最佳答案

第50题:工程设计变更由()审查准。

A.业主

B.监理工程师

C.原设计单位

D.造价工程师

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工单位从银行贷款2000万元，月利率为0.8%，按月复利计息，两月后应一次性归还银行本息共计()万元。

A.2008.00

B.2016.00

C.2016.09

D.2032.13

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:工程质量控制中，应坚持以()为主的原则。

A.公正

B.预防

C.管理

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工阶段投资控制的目的是()。

A.保证施工的顺利进行

B.确保投资项目的完成

C.确保投资目标的实现

D.确保在投资范围内完成工程

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程项目总进度计划应在()阶段编制。

A.施工准备

B.设计

C.设计准备

D.前期决策

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:实施监理的建设工程，关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写，由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列施工承包合同形式中，()合同计价方式可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且预期成本可以随着设计的进展加以调整，发承包双方都不会承担太大的风险。

A.成本加固定百分比酬金

B.成本加固定金额酬金

C.成本加奖罚

D.最高限额成本加固定最大酬金

正确答案:查看最佳答案

第57题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。

A.节约投资建成项目任务

B.提前完成项目任务

C.确保工程质量优等

D.保证工程项目按期建成交付使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第59题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第60题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第61题:国产设备的原价一般是指()。

A.出厂价

B.出厂价与运费.装卸费之和

C.设备市场价

D.设备成本价

正确答案:查看最佳答案

第62题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第63题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后，方可按规定归档。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:双代号网络图中虚工作的特征是()。

A.不消耗时间，但消耗资源

B.不消耗时间，也不消耗资源

C.只消耗时间，不消耗资源

D.既消耗时间，也消耗资源

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是()。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

第66题:FIDIC《施工合同条件》关于工程变更权的描述不正确的是()。

A.承包商应绝对遵守并执行每项变更

B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更

C.任何部分工程的标高.位置和(或)尺寸改变可以构成变更

D.只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:影响建设工程进度的不利因素中，()是最大的干扰因素。

A.人为因素

B.技术因素

C.资金因素

D.机具因素

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定的是()。

A.招标控制价应包括项目的全部风险费用

B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润.税金以外的全部费用

C.总承包服务费由发承包双方协商确定

D.税金应按国家或者省级.行业建设主管部门规定的标准计算

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第70题:()是建设工程进度控制的总目标。

A.建设项目按预定的时间动用

B.建设项目按预定的时间提前交付使用

C.资源优化配置

D.建设工期

正确答案:查看最佳答案

第71题:承包单位承包工程的范围变更时，()办理。

A.需在资质年度检查前

B.需在资质年度检查时

C.需在资质年度检查后

D.可随时

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第73题:评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素

B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值

C.新材料.新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第75题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和设计单位

C.建设单位与施工单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:在编制建设项目投资估算时，生产能力指数是根据()来估算拟建项目投资额。

A.投资估算指标

B.设备费用百分比

C.已建类似项目的投资额和生产能力

D.资金周转速度

正确答案:查看最佳答案

第77题:编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。

A.工程量大.工期短

B.工程量大.工期长

C.工程量小.工期短

D.工程量小.工期长

正确答案:查看最佳答案

第78题:一个建设项目的财务净现值大于零，则其财务内部收益率()基准收益率。

A.等于

B.一定小于

C.一定大于

D.可能大于也可能小于

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为()万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第81题:施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是()。

A.编制施工组织设计

B.签署工程付款凭证

C.执行工程承包合同

D.审查工程结算

E.审查施工技术方案和施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有()。

A.掌握质量特性的分布规律

B.寻找影响质量的主次因素

C.调查收集质量特性原始数据

D.估算施工过程总体不合格品率

E.评价实际生产过程能力

正确答案:查看最佳答案

第83题:勘察设计单位的质量责任有()。

A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务

B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包

C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务

D.代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任

E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作

正确答案:查看最佳答案

第84题:在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数为时间参数，其主要包括()

A.流水节拍

B.流水强度

C.流水步距

D.施工面

E.流水施工工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。

A.d1≤c1，判定该批产品合格

B.d1≤c1，判定该批产品不合格

C.d1>c2，判定该批产品不合格

D.d1>c2，判定该批产品合格

E.c1

正确答案:查看最佳答案

第86题:进度控制的组织措施主要包括()。

A.加快施工进度

B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

C.建立进度协调会议制度，建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度

D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工

E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析

正确答案:查看最佳答案

第87题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第88题:在工程项目固定资产投资中，工程建设其他投资指的是()。

A.土地使用费

B.与项目建设有关的其他费用

C.项目勘察设计费

D.联合试运费和生产准备费

E.与未来企业生产经营有关的其他费用

正确答案:查看最佳答案

第89题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第90题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施

A.合同技术条件

B.施工技术规程规范

C.工程质量标准

D.节约投资

E.节约材料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。

A.工期短

B.规模小

C.工期长

D.规模大

E.施工强度大

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第93题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第94题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第95题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第96题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按()进行划分。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别

E.专业性质

正确答案:查看最佳答案

第99题:静态投资包括()。

A.设备工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用和基本预备费

D.建设期贷款利息

E.固定资产投资方向调节税及利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。

A.工程建设验收

B.工程建设勘察

C.工程建设监理

D.工程建设设计

E.工程建设施工

正确答案:查看最佳答案

第101题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第102题:验收建筑工程地基与基础部分工程质量时，应由()参加。

A.施工单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.总监理工程师

D.勘察单位项目负责人

E.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:流水作业的时间参数有()。

A.流水步距

B.流水施工工期

C.工作面

D.搭接时间

E.流水节拍

正确答案:查看最佳答案

第104题:产量体系是实施质量方针和目标的管理系统，是组织经营管理体系的核心部分，质量体系中包括()。

A.质量控制

B.质量目标

C.组织结构

D.资源

E.质量保证

正确答案:查看最佳答案

第105题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据，大体上有()几类。

A.工程合同文件

B.委托监理合同文件

C.设计文件

D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件

E.有关的专门技术法规性文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第107题:下面所列条款中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。

A.现场监督检查

B.发布监理工程师指令

C.审核承包单位资质

D.利用支付手段

E.审核有关技术文件.报告和报表

正确答案:查看最佳答案

第108题:施工图预算审查的内容包括()。

A.施工图是否符合设计规范

B.施工图是否满足项目功能要求

C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规

D.工程量计算是否准确

E.s施工图预算是否超过概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:在施工过程中，承包商能够提出工程延期的条件包括()。

A.分包商返工

B.施工机械发生故障

C.公用供电网停电八小时以上

D.施工场地未按时提供

E.建设单位未按合同规定时间提供施工图

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第111题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第113题:施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有()。

A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理

B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求

C.主要分部工程的工程量是否准确

D.总工期是否满足合同约定

E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静

正确答案:查看最佳答案

第114题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第115题:在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品()。

A.是否按图施工

B.是否达到合同文件规定的质量要求

C.是否达到技术规范的要求

D.是否达到质量评定标准的要求

正确答案:查看最佳答案

第116题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。

A.设计方案及图纸的审查

B.组织对设计的评审

C.对设计工作协调控制，保证设计如期保质完成

D.参与设计计算及绘图工作

E.参与设计交底与图纸会审

正确答案:查看最佳答案

第117题:在设计展开阶段监理工程师要审核设计文件质量，主要是对()内容的审核。

A.规范符合性

B.结构安全性

C.施工可行性

D.图纸规范性

E.方案的风险性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版全国监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:关于价值工程的说法，正确的有()。

A.价值工程的核心是对产品进行功能分析

B.价值工程涉及价值.功能和寿命周期成本三要素

C.价值工程应以提高产品的功能为出发点

D.价值工程是以提高产品的价值为目标

E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品

正确答案:查看最佳答案

第119题:阶段性设计进度计划包括()。

A.年.季.月度设计进度计划

B.设计准备工作进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.技术设计工作进度计划

E.施工图设计进度计划

正确答案:查看最佳答案