每个人都不得不面对考试， 在面对"2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型"时，卡耐基曾经说过，我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们练题吧！最后的祝福:考试即将来临，或许你有些焦急紧张，或许有些不安担心，或许正在为一道数学题而绞尽脑汁，或许我帮不上什么忙，就祝你考试顺利吧!~用平常心对待，问心无愧，尽力就好!~加油!~

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第2题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()

A.继续按设计文件和图纸施工

B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工

C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议

D.及时提出意见和建议

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于规划许可证和施工许可证的领取，说法正确的是()。

A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可

B.申请领取施工许可证时，应当报送安全施工措施并进行审批

C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业，可以直接发包的工程采用招标发包，可以邀请招标的采用公开招标，确定的施工企业无效

D.发证机关收到申请，发现申请人证明文件不全时，应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是保证担保，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人到期不履行债务或者发生当事人约定的实施担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权。债务人自己可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担保证责任后，有权向债务人追偿

第5题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()

A.工单位

B.建设单位

C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年，3年的约定是无效的，因此施工单位应当承担维修责任。

第7题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列施工企业的行为中,属于工程安全不良行为认定标准的是()。

A.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施的

D.拖延履行保修义务的

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。合同订立需要当事人约定，合同之债由当事人约定产生。

第9题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定，工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时，应当及时提出意见和建议。

第10题:关于民事诉讼上诉的说法，正确的是()。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

正确答案:查看最佳答案

第11题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是()。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失略偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级.资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

正确答案:查看最佳答案

第14题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是()。

A.施工合同中约定采用推荐性标准

B.工程施工图纸

C.法律法规

D.监理合同

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.

第18题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工企业必须为职工办理的保险是()。

A.意外伤害险

B.职业责任险

C.工伤保险

D.财产险

正确答案:查看最佳答案

第20题:《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定，正确的表述为()。

A.建筑垃圾的再利用和回收率应力争达到50%

B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量到30%

C.施工照明设计以满足最低照度为原则，照度不超过最低照度的30%

D.施工现场总平面布置应合理.紧凑，临时设施占地面积有效利用率大于70%

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标.高价索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第23题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元

正确答案:查看最佳答案

第24题:暂时不能开工的建设用地，超过()的，应当进行绿化.铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.2个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

第27题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第29题:某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。

第30题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第31题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》下列情形中不属于挂靠的是()。

A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的

B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

C.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外

D.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包.专业承包单位或专业分包单位的

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是()。

A.邀请投标

B.公开招标

C.竞争性谈判

D.单一来源采购

正确答案:查看最佳答案

第33题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第34题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.

第35题:合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

正确答案:查看最佳答案

第36题:按照《文物保护法》的规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经()批准。

A.国务院文物行政部门

B.省.自治区.直辖市文物行政部门

C.国务院

D.省.自治区.直辖市人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《文物保护法》规定，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第37题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，甲的抗辩权就不能再向乙行使了，而要向丙行使。正确答案为B。

第38题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效

E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性

正确答案:查看最佳答案

第39题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。

A.该公司不能视其为购买

B.杨先生有权继续试用

C.该公司可以视其为购买

D.被视为购买的杨先生应拒绝付费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。

第41题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息

正确答案:查看最佳答案

第42题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。

A.一般保证

B.效力待定保证

C.连带责任保证

D.无效保证

正确答案:查看最佳答案

第47题:某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。

A.变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定

C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:，出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()

A.简易交付

B.占有诀定

C.指示交付

D.拟制交付

正确答案:查看最佳答案

第50题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于设计单位的权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()-

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105

第53题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。

第55题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。

A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于投标保证金的表述，不正确的有()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

C.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还

D.投标保证金应该在提交投标文件后的5日内提交招标人

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

第65题:某商业工程项目，业主急于营业，在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

正确答案:查看最佳答案

第66题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，应按照合同约定支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

正确答案:查看最佳答案

第68题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第69题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列施工合同中,属于可撤销合同的有()。

A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平

B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致

C.承包人对合同的价款有重大误解的

D.发包人胁迫承包人签订的

E.承包人将部分工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，不正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

E.该施工合同有效，可予以价款结算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第74题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。

A.按合同约定交付设备

B.转移该设备所有权

C.承担设备损毁风险

D.瑕疵担保

E.现实交付

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。

A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标

B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标

C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标

D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标

E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.转包.违法分包造成的损失

B.偷工减料等造成的损失

C.与监理单位串通造成的损失

D.保管不善造成的损失

E.中途变更承揽工作要求造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第77题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.科研单位的建筑物域于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环促行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段

正确答案:查看最佳答案

第81题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于《合同法》平等原则的解释，下列表述正确的有()。

A.合同当事人的法律地位都是平等的

B.平等指合同内容的平等

C.合同当事人就合同条款充分协商一致

D.平等指合同中的权利义务对等

E.合同当事人的风险要合理分配

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工企业对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照()进行，不合格的不得使用。

A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:我国的法律体系通常包括宪法.民法.商法.经济法和()。

A.合同法与招标投标法

B.刑法

C.劳动法

D.诉讼与非诉讼程序法

E.社会法

正确答案:查看最佳答案

第86题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，其中包括()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.推荐性行业标准

D.强制性地方标准

E.推荐性地方标准

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《专利法》，下列属于专利法保护对象的有()

A.发明

B.计算机软件

C.实用新型

D.商品商标

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。

A.工程项目竣工验收报告

B.图纸会审和技术交底记录

C.设计变更通知单

D.隐蔽验收记录及施工日志

E.安全技术资料

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列说法正确的有()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。

B.危大工程应急抢险结束后，施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估

C.专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见

D.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底

E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于诉讼时效中断的说法,正确的有()。

A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届

B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力

C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权

D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断

E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可

D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。

A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同

B.由用人单位提供的格式劳动合同

C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同

D.与用人单位代理人签订的劳动合同

E.未明确规定合同期限的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第93题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。

A.制作调解书

B.制作仲裁书

C.驳回申请

D.撤消案件

E.要求当事人撤回申请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《企业所得税法》，下列企业不缴纳企业所得税的有()。

A.股份有限公司

B.有限责任公司

C.合伙企业

D.外商投资企业

E.个人独资企业

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第96题:《民事诉讼法》规定，关于一审程序中宣判的说法正确的有()。

A.判决前能够调解的，还可以进行调解

B.调解书经双方当时人签收后，即具有法律效力

C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定

D.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的可以缺席审判

E.原告经传票传唤，可以不到庭即缺席审判即可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有()情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行，当事人还可以选择根据双方达成的仲裁协议重新申请仲裁。

A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围

D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

E.认定事实的主要证据不足的

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖

C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

正确答案:查看最佳答案

第99题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。

A.加工承揽合同

B.买卖合同

C.保管合同

D.建设工程合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规在线模拟考试考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！