可能很多人都在寻求"2023年一级建造师法律法规考试题型"，拉罗什夫科曾经说过，取得成就时坚持不懈，要比遭到失败时顽强不屈更重要。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 总结的来说，珍惜每一次建筑考试可以使生命变的更有价值。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来学习吧。最后的祝福:人都是在跌倒与爬起之间学会坚强，都是在风雨与阳光之间走过成长的路。失败所能带给你的只应是一些教训，一些冷静的思考，而不该有绝望、颓废、不知所措。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。

A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据有关法律规定，此保证的范围是()。

A.主债权

B.利息

C.违约金

D.全部债权

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是()。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济.技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

正确答案:查看最佳答案

第3题:甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是()。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.项目经理自行

B.项目经理与企业法人连带

C.项目经理与企业法人按比例

D.企业法人

正确答案:查看最佳答案

第5题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第6题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。

A.赔偿损失

B.停止侵害

C.恢复原状

D.消除危险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

正确答案:查看最佳答案

第9题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

第12题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，()。

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。P70.

第14题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。

A.要约邀请

B.新要约

C.承诺

D.承诺意向

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思， 本题中， 甲公司不是丙公司要约的受要 约人， 因此其发出的文件不属于承诺， 因甲公司按丙公司的要约进行了回复， 应该属于新要 约。

第16题:关于规划许可证的说法正确的是()。

A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批

C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。

A.应急预案应当至少每2年修订一次

B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案

C.修订后的应急预案应当重新备案

D.预案修订情况应有记录并归档

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第24题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是()。

A.城市建设用地使用权，可在土地地表.地上或地下分别设立

B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册

正确答案:查看最佳答案

第29题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是融资租赁的概念，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金合同。

第30题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某施工企业于2006年承建单位办公楼，2007年4月竣工验收合格并交付使用。2012年5月，施工企业致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。

A.公平

B.自愿

C.诚实信用

D.维护公共利益

正确答案:查看最佳答案

第32题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第33题:某建设项目准备招标，据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金分别为()。

A.100万元.100万元

B.80万元.80万元

C.100万元.80万元

D.80万元.100万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第38题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

第39题:建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据我国土地用途和权属的划分，建设用地使用权()。

A.只能存于城市市区土地之上

B.可以存在于宅基地之上

C.可以存在于集体所有土地之上

D.可能存在于城市郊区上土地之上

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

第44题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在()开工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1日

D.2014年11月1日

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。

A.依法办理有关批准手续

B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期

D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

第47题:劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，()不正确

A.按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准

B.月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资

C.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍，按3倍付

D.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍，经济补偿的年限最高不超过12年

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的奖励机制。企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府城乡建设主管部门或者替她有关部门归于警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以处1000元以上1万元以下的罚款。

第50题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第53题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。

A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金

B.质量保证金不得超过合同总额的5%

C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同

D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《著作权法》著作权是()

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

正确答案:查看最佳答案

第56题:某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商

B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商

C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理

D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

正确答案:查看最佳答案

第57题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同

第58题:中外合资经营的建筑企业.中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.51%

正确答案:查看最佳答案

第59题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是()

A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系

B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察.设计或施工

C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察.设计或施工的企业签订合同

D.工程总承包企业可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同规定，代表建设单位对工程的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务，工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察.设计.施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，但可以按合同约定，协助业主与工程项目的总承包企业或勘察.设计.供货.施工等企业签订合同，并受业主委托监督合同额履行。《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》规定，工程总承包单位可以接受建设单位委托，按照合同约定承担工程项目管理业务，但不应在同一个工程项目上同事承担工程总承包和工程项目卦理业务，也不应与承担工程总承包或者工程项目管理业务的另一方企业有隶属关系或者其他利害关系

第61题:根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是()

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级，撤职处分

D.吊销有关人员资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是事故责任单位及主要责任人应承担的责任。特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员资格。

第62题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。

A.债权人拒绝受领标的物

B.当事人一方延迟履行义务

C.当事人一方下落不明

D.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第65题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。

A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系

B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

D.建设民事商事关系主要是人身关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人

B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核

D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列关于施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施说法正确的是()。

A.根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每半年组织一次演练

B.机关.团体.企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一责任人

C.施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督

D.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍

E.国家.省级重点工程的施工现场应当进行每周防火巡演，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第75题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().

A.侵权

B.无因管理

C.合同行为

D.不当得利

E.法律行为

正确答案:查看最佳答案

第77题:委托代理的授权委托书应载明的事项包括()。

A.当事人的姓名和名称

B.代理人的姓名或名称

C.代理事项.权限和期间

D.委托人的签名或盖章

E.代理费用

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民享有从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于仲裁调解的说法，正确的有()

A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉

B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的

D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力

E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第81题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()。

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点和方式

D.当事人的名称

E.当事人的身份

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色

E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

正确答案:查看最佳答案

第86题:国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。下列关于建筑业企业资质证书的管理说法正确的是()。

A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明

B.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

C.企业发生分立.合并.重组等事项，无需重新核定建筑业企业资质等级

D.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

E.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

A.资格审查分为资格预审.资格中审和资格后审

B.资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书

C.招标人采用资格预审的应当发布资格预宙公告

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会

E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于租赁合同特征的说法，正确的是()。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

E.定期租赁合同的租期最长为20年

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《物权法》，关于财产所有权，说法正确的是()。

A.财产所有权的行使受到法律一定的限制

B.处分权是财产所有权人特有的权利

C.城市市区土地的所有权人只能是国家

D.货物运输合同中，承运人对托运人的财产享有占有权和收益权

E.财产所有权包括用益物权和担保物权，用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列情形中，不得撤销的要约包括()。

A.要约人确定了承诺期限

B.要约人明确表示要约不可以撤销

C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人

D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

E.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列关于劳动争议的解决说法正确的是()。

A.解决争议的方法包括调解.仲裁.诉讼.协商解决

B.劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表和工会代表组成,劳动争议调解委员会主任由工会代表担任

C.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成,劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任

D.劳动争议申请仲裁的诉讼时效期间为2年

E.劳动争议的解决既可以仲裁也可以同时诉讼

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.软件著作权属于软件开发者

C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定

D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.审判员

正确答案:查看最佳答案

第95题:某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于混凝土强度没有达到相应技术规范要求就投入使用，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第96题:根椐《工商保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人

B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出

E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第98题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。

A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年一级建造师法律法规考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！