一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:()应投保现场监理人员的意外伤害保险。

A.业主

B.监理人

C.施工方

D.设计方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:由建设单位提出的工程变更处理中，()对建设单位要求的工程变更提出评估意见。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第2题:组建项目监理机构的步骤中，需最后完成的工作是()。

A.确定项目监理机构目标

B.确定监理工作内容

C.项目监理机构组织结构设计

D.制定工作流程和信息流程

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第4题:投资目标的全方位控制主要是指()。

A.对投资.进度.质量三大目标进行综合控制

B.对按工程内容分解的各项投资进行控制

C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制

D.对按时间分解的各阶段投资进行控制

正确答案:查看最佳答案

第5题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第6题:工程施工质量验收的最小单位是()。

A.分项工程

B.检验批

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第8题:根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批.核准手续依法必须进行招标的项目，若采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可经()认定后采用邀请招标方

A.项目审批.核准部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于()。

A.合同约定的工程价格范围内

B.工程预算价格范围内

C.工程概预算范围内

D.工程实际造价范围内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:工程监理人员对数据和信息的加工从()开始。

A.选择

B.鉴别

C.核对

D.合并

正确答案:查看最佳答案

第11题:按照规定，()应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:开标应当在()的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。

A.招标人

B.公证机构

C.建设行政主管部门

D.评标委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列选项中，()是正确核定新增资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

A.竣工财务决算报表

B.竣工财务决算说明书

C.竣工财务决算

D.竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第14题:对咨询工程师精通业务的要求，意味着()。

A.知识面宽

B.有实际动手能力

C.协调管理能力强

D.责任心强

正确答案:查看最佳答案

第15题:对改建.扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改.补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第17题:下列不属于要约邀请的是()

A.拍卖公告

B.招标公告

C.招股说明书

D.投标文件

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()。

A.长期.短期

B.长期.长期

C.短期.长期

D.短期.短期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在EＰC模式中，业主方管理工程实施的人员可能是()。

A.cｍ经理

B.eｐc经理

C.经理b.eｐc经理c.业主代表

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程监理评标中采用“定性综合评估法”的优点是()。

A.能减少评估过程中的相互干扰

B.能增强评标的公正性

C.能集中体现各方的意见

D.能增加评标的透明度

正确答案:查看最佳答案

第21题:我国建设工程监理与相关服务收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行()。

A.市场调节价和企业协议价

B.宏观控制价和微观指导价

C.分类指导价和市场平均价

D.政府指导价和市场调节价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:我国建设工程监理的特点之一是作为()。

A.政府管理职能的补充

B.政府管理职能的转变

C.国家强制推行的制度

D.国家鼓励发展的制度

正确答案:查看最佳答案

第23题:在建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第24题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第25题:建设工程监理投标文件的核心是()。

A.监理实施细则

B.监理大纲

C.监理服务报价单

D.监理规划

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承担相当大风险的是()。

A.业主

B.承包商

C.业主或承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

第27题:组织设计一般应遵循的基本原则之一是()。

A.分权管理

B.跨度适中

C.责任明确

D.经济效率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员()。

A.所管辖的人数

B.所要协调的工作量

C.职权的大小

D.职位的高低

正确答案:查看最佳答案

第29题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第30题:第三方担保在风险对策中属于()。

A.风险回避

B.损失控制

C.风险自留

D.非保险转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是()。

A.分包单位承担全部责任

B.总承包单位承担全部责任

C.分包单位承担主要责任

D.总承包单位和分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第33题:下面各项监理活动，()属于控制的合同措施。

A.确定并采取防止索赔措施

B.落实目标控制的部门和人员

C.对工程变更方案进行可行性分析

D.收集已建工程目标数据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第35题:平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构()。

A.可组建多个监理分支机构

B.不应组建监理分支机构

C.只组建两个监理分支机构

D.只组建一个监理分支机构

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第37题:某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在建设工程施工阶段，监理单位应收集的信息是()。

A.工程材料.构配件.设备质量证明资料及现场测试报告

B.建设单位前期准备和项目审批完成情况

C.当地施工单位管理水平.质量保证体系等

D.产品预计进入市场后的市场占有率.社会需求量等

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在每一注册有效期内，需完成()学时的继续

A.48

B.80

C.96

D.120

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第40题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是()。

A.项目负责人

B.负责各项目的班组长

C.专职安全生产管理人员

D.负责项目管理的技术人员

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第42题:由于()重复出现的概率较小，因而预测的准确性相对较差，也就较难防范。

A.纯风险

B.投机风险

C.自然风险

D.主观风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。

第44题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标，可采取的技术措施是()。

A.审查.论证施工组织设计

B.建立健全实施动态控制的组织机构.规章制度和人员

C.选择合理的承发包模式和合同计价方式

D.编制和实施资金使用计划

正确答案:查看最佳答案

第45题:在中外合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于()。

A.50%

B.40%

C.25%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在ＦＩDＩC道德准则中，“不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情”属于()的内容。

A.正直性

B.公正性

C.对他人的公正

D.对社会和职业的责任

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建设工程质量管理条例》规定.施工单位的质量责任和义务有()。

A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

B.施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错

C.施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位

D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:在下列内容中，一般不会由工程咨询公司完成的是()。

A.为承包商提供合同咨询服务

B.为承包商提供工程设计服务

C.为大型承包商提供技术咨询服务

D.为中小承包商提供技术咨询服务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做法是()。

A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审

B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审

C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审

D.不需要发布招标公告，但需要进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。

A.友好

B.信任

C.合作

D.共享

E.参与

正确答案:查看最佳答案

第51题:在下列工作中，属于施工准备阶段工作的是()。

A.招聘并培训生产人员

B.组织施工招标投标

C.征地.拆迁和平整场地

D.办理施工许可证

E.组织设备.材料定货

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:目标控制的效果取决于()。

A.目标控制的措施是否得力和及时

B.主动控制是否与被动控制有机结合

C.目标规划和计划的质量

D.目标规划和计划的循环性

E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确

正确答案:查看最佳答案

第53题:在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有()的权利。

A.随意调换项目总监理工程师

B.确定工程项目规模

C.下达总监理工程师指令

D.建议撤消不合格项目经理

E.选定设汁标准

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工阶段投资控制的技术措施主要是:()。

A.设计阶段推行限额设计和优化设计

B.招标阶段编制标底

C.材料.设备供应阶段进行价格.质量比选，合理确定生产.供应厂家

D.按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费

E.合理商签工程承包合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第56题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。

A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交

B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交

C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交

正确答案:查看最佳答案

第57题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第58题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第59题:专业监理工程师岗位职责标准要求，对其工作标准考核，要()。

A.符合投资分解规划

B.符合总控制进度计划

C.符合质量评定验收标准

D.符合合同约定条件

E.在月末进行

正确答案:查看最佳答案

第60题:监理单位申请甲级资质等级，必须同时具备下列条件:()。

A.五名以上高级工程技术人员

B.100万注册资金

C.监理过五个一级工业与民用建设工程项目

D.由取得监理工程师资格证书的高经工程技术人员作单位负责人

E.工程技术人员专业配套

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第62题:建设工程的设计工作需要在以下几个方面反复协调:()。

A.同一设计阶段不同专业设计之间的协调

B.不同设计阶段不同专业设计之间的协调

C.不同设计阶段同一专业设计之间的协调

D.与外部环境因素进行协调

E.与技术规范.标准进行协调

正确答案:查看最佳答案

第63题:组织构成因素一般包括()。

A.管理模式

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理部门

E.管理职能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。

A.自然风险因素

B.主观风险因素

C.道德风险因素

D.心理风险因素

E.生理风险因素

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第66题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第67题:在下列风险中，相互之间存在一定联系的是()。

A.政治风险

B.社会风险

C.经济风险

D.自然风险

E.技术风险

正确答案:查看最佳答案

第68题:组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进行分工外，还应考虑()等协作的统一。

A.工作中的联系与衔接

B.各参建单位

C.部门之间的相互关系

D.与本公司活动

正确答案:查看最佳答案

第69题:在下列监理文件中，要求建设单位和监理单位长期保存，并送城建档案管理部门保存的是()。

A.监理实施细则

B.工程开工／复工审批表

C.质量事故报告及处理意见

D.合同变更材料

E.工程竣工决算审核意见书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:在对建设工程质量进行系统控制时，应注意以下问题:()。

A.对建设工程的共性质量目标和个性质量目标均进行控制

B.避免不断提高质量目标的倾向

C.确保基本质量目标的实现

D.尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

E.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第72题:建设工程监理规划的作用有()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据

C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据

D.监理规划指导具体监理业务的开展

E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。

A.项目的策划.资金筹措

B.项目评估

C.建设实施

D.生产经营.偿还债务

E.资产的保值增值

正确答案:查看最佳答案

第74题:监理费的计算方法主要有()计算法。

A.按建设工程投资的百分比

B.基本工资加奖金

C.工资加一定比例的其他费用

D.按工作时间

E.固定价格

正确答案:查看最佳答案

第75题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。

第76题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第77题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第78题:组织设计应遵循一些基本原则，包括下列的()原则。

A.集权与分权统一

B.专业分工与协作统一

C.动态相关

D.规律效应

E.才职相称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新云南省监理工程师考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:《建筑法》调整的行为是()。

A.各类房屋建筑的建造

B.各类房屋建筑附属设施的建造

C.线路.管道的安装活动

D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动

E.与房屋建筑配套的设备安装活动

正确答案:查看最佳答案