一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。

A.国务院发展计划部门

B.该省级发展计划部门

C.该省人民政府

D.该省建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查邀请招标的审批。根据《招标投标法》，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省.自治区.直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省.自治区.直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选C。

第1题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。

第2题:改性沥青混凝土混合料宜采用()拌合。

A.连续式搅拌机

B.移动式搅拌机

C.间歇式搅拌机

D.固定式搅拌机

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.公民.法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

B.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉

C.行政复议只审查具体行政行为是否合法

D.复议机关审理复议案件，不适用调解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付

B.转让

C.登记

D.支付出让金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权自登记时设立

第6题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。

第7题:关于中标和签订合同的表述中，不正确的是()。

A.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第8题:关于合同成立时间的说法，正确的是()

A.承诺生效时合同成立

B.口头合同自交付标的物时成立

C.合同书自生效时成立

D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。

第9题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖.拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

第10题:“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量.安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。

A.节电.节能.节水.节材

B.节能.节地.节水.节材

C.节能.节水.节油.节材

D.节能.节电

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保:节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。参见教材P180

第11题:关于合同示范文本的说法，正确的是()。

A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案

B.示范文本为强制使用的合同文本

C.采用示范文本是合同成立的前提

D.采用示范文本是合同生效的前提

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。P124.

第12题:关于二级建造师执业的说法，正确的是()。

A.二级建造师可以在造价咨询企业执业

B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人

C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换

D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建造师不仅可以在施工单位担任建设工程施工项目的项目经理，也可以在勘察.设计.监理.招标代理.造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。

第13题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第14题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。

第15题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

第16题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C.和解达成协议，必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，B错误，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。C错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。D正确，和解达成的协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不能直接申请法院强制执行，但可要求对方承担不履行和解协议的违约责任。P341-P342

第17题:2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。

A.违约责任

B.不当得利

C.侵权行为

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

第18题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。

第19题:关于仲裁调解的说法，正确的是()。

A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书

C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书

D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决书的法律效力与签收后的仲裁调解书一致。仲裁调解达成协议的，仲裁庭可以根据协议的内容制作裁决书。仲裁调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

第20题:关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。采用新技术.新工艺.新材料或者致害因素多.施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。

第21题:某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成10人死亡，直接经济损失900余万元;本次事故属于()。

A.重大事故

B.特别重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:造成10人死亡，直接经济损失900余万元的建设安全事故属于重大事故;国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故——造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故——造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;较大事故——造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故——造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

第22题:某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

第23题:施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.项目经理

B.施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。

第24题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第25题:建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位

A.拒绝

B.指定

C.认可

D.考察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。

第26题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。

A.被告所在地的中级人民法院

B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.被告所在地的基层人民法院

D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

第27题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P106

第28题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。

第29题:根据工程承包相关法律规定，建筑业企业()承揽工程。

A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B.可以另一个建筑施工企业的名义

C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。建筑业企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程。

第30题:关于监理单位安全责任的说法，正确的是()。

A.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第31题:按照《劳动合同法》的规定，企业的集体合同南()与企业订立。

A.企业工会代表企业职工

B.企业每一名职工

C.企业10名以上职工

D.企业绝大部分职工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:企业职工一方与用人单位通过平等协商，可以就劳动报酬.工作时间.休息休假.劳动安全卫生.保险福利等事项订立集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立;尚未建立工会的用人单位，由上级工会指导劳动者推举的代表与用人单位订立。

第32题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，该建筑公司于2007年3月8日得知自己有撤销权。则下列关于其撤销权消灭的表述中正确的是，该公司()。

A.2008年2月5日前未行使撤销权

B.2008年3月8日前未行使撤销权

C.未明确表示是否放弃撤销权

D.未明确表示是否继续履行该合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。P125。

第33题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1小时

B.6小时

C.12小时

D.24小时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第34题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是()。

A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行

B.投标有效期截止时间至少15日前进行

C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前

D.投标有效期内均可进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。

第35题:建筑企业对一审判决不服，则()。

A.不可以再上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。

第36题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。

第38题:关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是()。

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，垫资的法律性质为垫资。C项错误，除了政府投资项目，国家不鼓励不禁止垫资。D项错误，当事人对垫资利息没有约定的，不支付垫资利息。

第39题:(1)根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A错误；监理单位总监理工程师应当按照法律法规.有关技术标准.设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。B正确；未经监理工程师签字，建筑材料.构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。C错误；监理工作的主要依据是:有关法律法规，如《建筑法》.《合同法》.《质量条例》等；(2)有关技术标准，如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同。D错误。P285

第40题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是()。

A.施工单项合同估算价在人民币800万元

B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元

C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币85万元

D.价值450万元重要设备采购

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1).(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第41题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担的人

C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序；执行终结是指在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。ABC的情形符合终止。P331

第42题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金，损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。因此A正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。因此B错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。因此C错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。因此D错误。

第43题:乙方当事人没有如约履行合同内容导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

第44题:甲某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。如果选择违约金，可以要求供应商支付4+5=9万元;如果选择定金，可以要求供应商支付4+4=8万元;所以最高是选择9万元。

第45题:《文物保护法》规定，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，在批准前应当征得()同意。

A.上一级人民政府环境保护主管部门

B.上一级人民政府文物行政部门

C.本级人民政府环境保护主管部门

D.本级人民政府文物行政部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

第46题:关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281

第47题:下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。

A.标底编制过程和标底必须保密

B.标底由招标人自行编制或委托中介机构编制

C.一个工程只能编制一个标底

D.招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依据《土程建设项目施工招标投标办法》第34条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故D项错误。

第48题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验就开始实施该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织了竣工验收，12月2日竣工验收合格，则该工程的竣工日期为()。

A.11月15日

B.11月20日

C.11月30日

D.12月2日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第49题:某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。

A.2015年5月5日

B.2015年5月20日

C.2015年5月25日

D.2015年6月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第50题:行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府地章，规章制订者是()。

A.人大常委会

B.最高人民法院

C.国务院

D.国家行政机关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府见章。

第51题:建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应该在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。故选项D正确。

第52题:关于建设工程质量保修书，正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项正确，B选项错误。为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询；C选项错误。《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。D选项错误。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

第54题:(1)根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。

A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权

B.货物运输.港口作业.土地所有权

C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同

D.房屋买卖.土地所有权.借款合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

第56题:关于垫资的说法，正确的是()。

A.法律.行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第57题:关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。

A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理

D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。

第58题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于()。

A.承揽业务不良行为

B.资质不良行为

C.工程质量不良行为

D.工程安全不良行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资质不良行为认定标准包括:(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训.考核，未取得证书上岗，情节严重的。

第59题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月，重新办理。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A.全国履行

B.履约担保

C.结算和清理

D.争议解决

E.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。

第61题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。

A.业主现场代表

B.总监理工程师

C.项目经理

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

第62题:下列选项中，应当认定工伤的情形有()。

A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤

B.在施工现场斗殴受伤

C.在施工现场因工作原因受到事故伤害

D.施工期间醉酒坠落致残

E.在办公场所内因劳资纠纷自杀

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的，应当认定为工伤。B错误，故意犯罪的，不得认定为工伤。C正确，在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的的，应当认定为工伤。D错误，醉酒或者吸毒的，不得认定为工伤。E错误，自残或者自杀的，不得认定为工伤。

第63题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()

A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责

B.施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第64题:关于联合体投标的表述中，正确的有()。

A.3个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

E.招标人可以强制投标人组成联合体共同投标，可以限制投标人之间的竞争

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是联合体投标。联合体投标是一种特殊的投标人组织形式，一般适用于大型的或结构复杂的建设项目。《招标投标法》规定:两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

第65题:建设用地使用权的转让()。

A.是一种不要式行为

B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同

C.需要满足一些法定条件，否则转让无效

D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等

E.转让的客体仅限于国有土地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权的转让，是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同，这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让，也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务，属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件，如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的25%以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建等用地。

第66题:下列选项中，不可以进行抵押的财产有()。

A.使用权不明或有争议的财产

B.高等学校的教学大楼.学生宿舍

C.抵押人所有的房屋

D.建设用地使用权

E.交通运输工具

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。

第67题:·关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有()。

A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持

B.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持

C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D.建设工程经竣工验收不合格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任

E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A，由于验收不合格是承包人的责任，所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失，所以应该承担相应的民事责任。P119～120。

第68题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第69题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()

A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第70题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当()。

A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B.建立.健全本单位安全生产责任制

C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

第71题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。

A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式

B.当事人应当对自己的主张提供证据

C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证

D.仲裁庭不能自行收集证据

E.仲裁庭不能进行缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。

第72题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的；②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；③施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的；⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100

第73题:法律关系的终止，分为()。

A.权利终止

B.自然终止

C.义务终止

D.违约终止

E.协议终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:（1）民事法律关系的终止包括:自然终止。(2)协议终止。(3)违约终止。

第74题:下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。

A.承包人对工程内容有重大误解订立的

B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

C.建设工程必须进行招标而未招标订立的

D.承包人胁迫发包人订立的

E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.投标人之间约定中标人

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

E.不同投标人的投标报价呈规律性差异

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列选项中属于行政强制措施的是()。

A.排除妨碍.恢复原状

B.代履行

C.划拨存款

D.限制公民人身自由

E.冻结汇款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。

第77题:下列分包合同无效的有()。

A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业

B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业

C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业

D.分包人承包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业

E.承包人承包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。

第78题:关于民法的说法，正确的是()。

A.商法是民法的特别法

B.民法不调整人身关系

C.《建筑法》不属于民法

D.合同法与民法是并列关系

E.经济法是民法的组成部分

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版内蒙古呼和浩特二级注册建造师在线模拟考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于未成年工劳动保护的说法，正确的有()。

A.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训

B.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动

C.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查

D.用人单位不得安排未成年工从事建设工程施工的劳动

E.用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。未成年工上岗前用人单位应对其进行有关的职业安全卫生教育.培训。