一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人.被保险人和受益人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。

第1题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的，应当承担损害赔偿责任。

第2题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在()个工作日内进行核对。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。公告部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。

第3题:根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区扬尘高度应当小于()。

A.2米

B.1.5米

C.1米

D.0.5米

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5M，不扩散到场区外。

第4题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒

正确答案:查看最佳答案

第5题:某工地发生了安全事故，造成3人死亡，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于()。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一些

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，这里所称的"以上"包括本数，所称"以下"不包括本数。

第6题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。

A.处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。

第7题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列投标文件中，应当拒收的是()。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。

第9题:对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或者专用技术

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第10题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定作人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

D.定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

第11题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.不良行为记录信息公布时限一般为3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留。

第12题:某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任保证承担保证责任

C.部分连带责任保证承担保证责任

D.由双方认定的第三方确定保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。

第13题:建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关备案

D.重新审查审批条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。

第14题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约和侵权。B属于违约责任的承担方式。

第15题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。P81

第16题:某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。因此，本案诉讼时效中止必须发生在2007年5月1日以后，同时出现了不可抗力事件。D项属于诉讼时效中断的情况。

第17题:下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.国家有关规定投标人资格条件的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

C.招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

第18题:下列招标人的行为中合法的是()。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。

第19题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

第21题:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该()。

A.由国务院裁决

B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由制定机关裁决

D.决定在该地方适用地方性法规的规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:部门规章之间.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

第22题:市政公用工程项目的施工组织设计是市政公用工程施工项目管理的重要内容，应在()编制完成。

A.进场前

B.施工前

C.开挖前

D.放样前

正确答案:查看最佳答案

第23题:某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时()。

A.必须再次审查，审查合格延期3年

B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止

C.按照初始条件重新申请办理

D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

第24题:房屋建筑施工总承包三级企业法定的净资产为()。

A.净资产1亿元以上

B.净资产4000万元以上

C.净资产2500万元

D.净资产800万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工企业资质的法定条件。房屋建筑施工总承包三级企业净资产800万元以上。P53。

第25题:施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。

A.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

B.未在规定期限内办理资质变更手续的

C.涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准:(1)利用向发包单位及其工作人员行贿.提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。

第26题:关于借款合同，说法正确的是()。

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。B选项错误，借款的利息不得预先在本金中扣除。D选项错误，借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款.提前收回借款或者解除合同。

第27题:劳动者解除劳动合同，应当提前()以书面形式通知用人单位。

A.7日

B.10日

C.30日

D.60日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《劳动合同法》第37条规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

第28题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债，是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系，也就产生了权利义务关系，便设立了债的关系。

第29题:《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.串通投标罪

C.重大劳动安全事故罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是重大劳动安全事故罪。《刑法》(《刑法修正案(六)》)规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第30题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。P69

第31题:部门规章的制订主体是()。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。

第32题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，()承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

第33题:某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的()。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项D正确。

第34题:施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。

A.建造师原注册单位

B.建设主管部门

C.项目经理本人

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是注册管理。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。

第35题:关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是()。

A.施工企业应在工程项目开工后办理投保手续

B.投保应实行实名制

C.投保应计工程项目施工人数

D.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁.用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。

第36题:下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是()

A.客体。内容均变更

B.主体。客体均变更

C.主体。内容均变更

D.形式。主体均变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。

第37题:在原投标有效期结束之前，出现特殊情况时，招标人以书面形式要求所有投标人延长投标有效期，若投标人拒绝延长，那么结果是()。

A.投标成为废标

B.投标无效，有权收回投标保证金

C.投标无效，不得收回投标保证金

D.投标有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:原投标有效期结束前，出现特殊情况，招标人可以以书面形式要求所有投标人延长有效期，投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容;拒绝延长的，其投标无效，但有权收回投标保证金。

第38题:施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。

A.项目经理

B.施工企业

C.建设单位

D.具体施工人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。

第39题:甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位代来了损失，建设单位要求索赔20万元，则下列说法正确的是()。

A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任

C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

第40题:南于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。

A.不当得利

B.无因管理

C.合同

D.侵权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第41题:国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利。

第42题:关于合同成立地点的说法，正确的是()

A.当事人不得约定合同成立地点

B.要约发出地点为合同成立地点

C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点

D.承诺生效地点为合同成立地点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。

第43题:某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。

A.工伤职工个人

B.用人单位

C.工伤职工和用人单位

D.社会保险部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。

第44题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原有造成的，施工企业都应当负责返修

C.对于竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题，由施工企业有偿返

D.对于竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。C选项错误，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工.改建。

第45题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()

A.擅自迁移.拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划.涂污文物没不严重的，由公安机关或文物所有单位处理罚款

D.刻划.涂污文物没不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列有关用电计量装置的规定。说法正确的是()。

A.用电计量装置设计应征得检定机构的认可

B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处

C.用电计量装置属于非强制检定范畴

D.现场校验后的用电计量装置应加封

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:用电计算装置及其规定。选项A.用电计算装置的设计应征得当地供电部门认可;选项B.用电计算装置原则上应装在供电设施的产权分界处，如果产权分界处不适宜装表的，对专线供电的高压用户，可在供电变压器出口装表计量;选项C.“用电计量装置”属于强制稳定范畴。

第48题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第49题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。

A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。

第51题:李某经过长期研究发明了新型混凝土添加剂，2010年2月5日向国家专利局提出了专利申请，4月5日国家专利局将其专利公告，2011年3月15日授予李某专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2030年2月5日

B.2020年2月5日

C.2030年3月15日

D.2020年3月15日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发明专利权的期限为20年，自申请日起计算，故A选项正确。

第52题:关于开标的说法，正确的是()。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间.地点开标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，少于3个不得开标。B选项错误，对开标有异议，应当当场提出。C选项错误，开标应当由招标人主持。

第53题:关于建设工程领域保证金的说法，正确的是()。

A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目

B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金

C.保证金只能以现金方式提交

D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:严禁新设保证金项目。未按规定或合同约定返还保证金的,保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。转变保证金缴纳方式，推行银行保函制度。

第54题:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。

A.25%

B.80%

C.35%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。

第55题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生两种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。

A.按首席仲裁员的意见

B.提请仲裁委员会主任

C.提请仲裁委员会

D.按多数仲裁员的意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:独任仲裁庭审理的案件由独任仲裁员作出仲裁裁决，合议仲裁庭审理的案件由三名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记人笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。所以当仲裁庭产生两种不同的意见时，裁决应当首先按多数仲裁员的意见作出。

第56题:关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.承包人对逾期支付建设工程价款的利息，约金.损害赔偿金等主张赔偿的，人民法院不予支持

B.建设工程价款优先受权与抵押权效力相当，优于其他债权

C.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受权

D.建设工程价款优先受权的起算日为建设工程完工验收之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B错。认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错。装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。D错。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

第57题:根据《环境影响评价法》，在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门

B.原环评文件审批部门

C.建设单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。

第58题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。

第59题:某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是A.B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权。因此，正确答案为B。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。

A.定金

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第61题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务互相抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除责任；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121

第62题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。

A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类

B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。

C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告

D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

第63题:关于地役权的说法，正确的有()。

A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权

B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率

C.地役权未经登记不得对抗需役地人

D.地役权由需役地人单方设立

E.地役权属于用益物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A正确,需役地及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分设计地役权的，受让人同时享有地役权；B错误，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利；C错误，地役权自地役权合同生效时设立，当事人要求登记的，可以向登记机构申请登记，未经登记，不得对抗善意第三人；D错误，地役权基于地役权合同而产生，涉及两方主体，所以不是单方设立；E正确，地役权属于用益物权。P18

第64题:在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()。

A.法律规定

B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音

D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B当事人的陈述是证据的种类；C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料，D工程设计图纸属于书证；E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312

第65题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《社会保险法》第二条规定，国家建立基本养老保险.基本医疗保险.工伤保险失业保险.生育保险等社会保险制度，保障公民在年老.疾病.工伤.失业.生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

第66题:关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A选项错误，公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意相对人。B选项错误，因过错履行职务行为损害他人，由法人承担责任。C选项正确，依照法律或者法人章程的规定，法定代表人代表法人从事民事活动的负责人。D选项错误，法定代表人是自然人。E选项正确，法人应当有法定代表人。P7

第67题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。

A.因建设单位使用不当造成防水层损坏

B.因工人操作失误造成制冷系统损坏

C.因百年一遇的台风造成屋面损毁

D.使用中地基基础出现非正常沉陷

E.使用中主体某处大梁出现裂缝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题涉及的考点是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第68题:建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。

A.超越本单位资质等级承揽工程

B.中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚

C.将承包的工程转包给他人被责令停业整顿

D.与建设单位经常发生合同履约纠纷

E.因工资纠纷被员工投诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，选项A.B.C应作为不良行为记入施工企业信用档案。然而，承包人与建设单位发生合同履约纠纷是难免的.只要双方依法解决，不能作为不良行为记录记入其信用档案.因工资纠纷被员工投诉.并不等于公司方就一定有违法行为，要以诉讼结果而论，也不能作为不良行为记入其信用档案。故选项A.B.C正确。

第69题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。

第70题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。

A.保修范围

B.保修人员

C.保修金的预留和返还

D.保修期限

E.保修责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。

第71题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但()除外。

A.抢修作业

B.抢险作业

C.因特殊需要必须连续作业的

D.监理单位同意的

E.因生产工艺上要求必须连续作业的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

第72题:下列选项中不属于建筑业企业资质的是()。

A.专业资质

B.综合资质

C.施工劳务资质

D.专项资质

E.行业资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质分为施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质三个序列。

第73题:民事法律关系的主体包括()

A.法人

B.财物

C.权利义务

D.行为

E.自然人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人，法人和其他组织。

第74题:关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有()。

A.有符合规定的净资产

B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备

C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核

D.除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核

E.有符合规定的在建工程业绩

正确答案:查看最佳答案

第75题:某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此支付了1万多的费用。则下列说法中，不正确的是()。

A.由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这1万元的损失

B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失，所以施工单位应支付8万元给甲单位

C.甲单位有权要求施工单位支付1万元

D.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付1万元

E.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付8万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。这是典型的无因管理，无因管理不需要追认授权，这一点与无权代理没有关系。因无因管理产生的债，应相当于为此付出的费用，而不是因此给对方带来的好处。

第76题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押期间，抵押人转让已经办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况，否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。P33

第77题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，()正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，《建设工程质量管理条例》规定，()建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集.整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。B正确，建设单位是工程建设活动的总负责方，应当在合同中明确要求勘察.设计.施工.监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料，及时收集整理，建立健全建设项目档案。C正确，施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核.汇总。D正确，施工单位一般应当提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。

第78题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版海南省海口二级注册建造师考核模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.

第79题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。