一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则()。

A.该项索赔视为已经批准

B.该项索赔视为已被拒绝

C.该项索赔尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第3题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第5题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

第6题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，()。

A.不需承担赔偿责任

B.应承担赔偿责任

C.双方共同承担

D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

正确答案:查看最佳答案

第8题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:依据《中华人民共和国合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

A.对方有过错

B.损害国家利益

C.一方以胁迫手段

D.损害当事人利益

正确答案:查看最佳答案

第11题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第12题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。

第14题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

第15题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

A.78

B.14

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定

正确答案:查看最佳答案

第18题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

A.承揽合同

B.买卖合同

C.采购合同

D.供应合同

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第21题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第23题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工合同履行过程中，发现在有放射.毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()。

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不需工程师认可，费用由承包人承担

D.不需工程师认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

第28题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。

第30题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第31题:有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是()。

A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务.无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件

正确答案:查看最佳答案

第32题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第33题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第34题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第35题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第36题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据标准施工合同通用条款规定，下列不可抗力造成的损失应当由承包人承担的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失

B.发包人人员伤亡和其他财产损失

C.承包人人员伤亡和其他财产损失

D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第41题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

第42题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。

A.合同签字日

B.承包商正式开工日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程正式接收之日

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是()。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性

正确答案:查看最佳答案

第45题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第46题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第47题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第49题:设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()。

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入.产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.报价的合理性

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第51题:我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其它方法计算

D.中外合资.合作.外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第56题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第57题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第58题:根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有()。

A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

B.编制施工安全措施规程

C.制定施工安全操作规程

D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

正确答案:查看最佳答案

第59题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第61题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第62题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

第63题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第64题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第65题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第66题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第68题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第69题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第71题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第72题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第73题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

第74题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

第75题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第77题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第78题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳注册监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第79题:在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。

A.施工内容的专业要求

B.施工现场条件

C.投标人的财务能力

D.对工程总投资的影响

E.投标人的工程经验

正确答案:查看最佳答案