每个人都不得不面对考试， 在面对"全国注册监理工程师考试题型"时，裴斯泰洛齐曾经说过，今天应做的事没有做，明天再早也是耽误了。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们复习吧！最后的祝福:努力吧! 不管结果怎样，经历过，总会有结果的!考试的朋友们，为你们祝福，也为自己祈祷!愿梦开始的地方，也是梦想实现的地方!嗯嗯，加油，嗯，加油!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.施工方运至现场的材料

B.承包人的施工机械损坏

C.承包工程所需清理费用

D.工程本身的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第2题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。

A.费用由发包人承担，工期给予顺延

B.费用由承包人承担，工期不予顺延

C.费用由发包人承担，工期不予顺延

D.费用由承包人承担，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人

B.监理单位

C.工程师

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第5题:FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由()负责。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

第8题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列关于发包人违约以及违约处理的说法正确的是()。

A.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知发包人立即解除合同

C.发生发包人违反合同规定的情况时，监理人应向发包人发出通知要求纠正

D.发生发包人违反合同规定的情况时，承包人应向发包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第11题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。

A.合同有效期

B.项目施工期

C.建设周期

D.竣工时间

正确答案:查看最佳答案

第12题:有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是()。

A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的

B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

C.买卖合同是双务.无偿合同

D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工合同履行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。

A.动力设备

B.输电线路

C.地下管道

D.人口密集区

正确答案:查看最佳答案

第15题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:招标人确定中标后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设工程项目一般应采用()。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

正确答案:查看最佳答案

第18题:在招标投标活动中，()属于违反招标投标法的行为。

A.没有编制标底

B.委托代理机构进行招标

C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

D.委托评标委员会定标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第20题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第21题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第23题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。

A.转账结算

B.电子结算

C.现金支付

D.托收承付

正确答案:查看最佳答案

第24题:经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是()。

A.在合同履行期间，债权人可以强制要求三人履行债务

B.若三人违约，当事人可直接向其追究违约责任

C.当事人之间的权利义务关系不改变

D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是()。

A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金

C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延

D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志

正确答案:查看最佳答案

第26题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

第27题:某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。

A.业主

B.监理单位

C.承包商

D.业主的项目经理部

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。

A.要约

B.承诺

C.要约邀请

D.新要约

正确答案:查看最佳答案

第29题:某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

A.4

B.8

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第31题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

第32题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。

A.大雨造成现场档案资料损毁

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

正确答案:查看最佳答案

第36题:依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。

A.保证

B.质押

C.定金

D.留置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:建设工程施工合同通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第38题:(1)关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。

第39题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼

B.违约和诉讼

C.结算和违约

D.结算和清理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，()有权确定一个价格作为执行格。

A.监理工程师

B.业主

C.承包商

D.定额站

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是()。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。

第42题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第46题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。

第47题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第48题:开标时，应当不作为无效投标文件的情形是()。

A.未密封投标文件的

B.关键内容字迹无法辨认的

C.未提供投保证金和投标保证的

D.无项目经理印章的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第51题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第53题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案

第54题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第55题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第56题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第57题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第58题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

第59题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第60题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第62题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

第63题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第66题:机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修.运行和管理人员进行培训

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第69题:质押担保一般是指权利质押，主要包括()。

A.房屋及构筑物

B.机器设备

C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单，提单

D.依法可以转让股份.股票

E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第72题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第73题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

第74题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第75题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第76题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有()。

A.批准或否决承包商转让合同.转包工程权

B.指定分包商

C.直接向承包商发布口头.书面“变更工程指令”

D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施

E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险

正确答案:查看最佳答案

第77题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第79题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案