[点击进入监理工程师考试试卷]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程发包单位()。
A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得压缩合同约定的工期
B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标,不得压缩合同约定的工期
D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:下列属于平行承发包模式的缺点的是()。
A.工程造价控制难度大
B.不利于缩短工期
C.不利于控制质量
D.不利于建设单位在更广的范围内选择施工单位
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据保险公司公布的潜在损失一览表,结合某建设工程所面临的潜在损失,对一览表中的损失予以具体化,从而建立特定工程的风险一览表,这是()。
A.专家调查法
B.经验数据法
C.初始清单法
D.风险调查法
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》,对于勘察现场范围内不属于委托任务,又没有图纸或资料的地段,其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务,又没有图纸或资料的地段,发包人应负责查清地下埋藏物。
第4题:在监理人员配备过程时,一般不能强调()。
A.事事有人管
B.职能要落实
C.事事有专人管
D.人员要精干
正确答案:查看最佳答案
第5题:总监理工程师对外应向()负责。
A.业主
B.监理单位
C.项目
D.承包单位
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于项目监理机构中管理层次与管理跨度的说法,错误的是()。
A.管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量
B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
C.管理跨度是指组织的最高管理层所管理下级人员数量总和
D.管理层次可分为三个层次,即决策层.中间控制层和操作层
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第8题:工程监理单位在工程设计阶段为建设单位提供相关服务时,主要服务内容是()
A.编制工程设计任务书
B.编制工程设计方案
C.报审有关工程设计文件
D.组织评审工程设计成果
正确答案:查看最佳答案
第9题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。
A.加强设计变更管理
B.严格控制施工图预算
C.缩短设计周期
D.重视初步设计的方案选择
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:进行风险管理时,确定客观概率的方法不包括()。
A.演绎法
B.归纳法
C.统计法
D.导出法
正确答案:查看最佳答案
第11题:下列关于项目监理机构组织形式的表述中,正确的是()。
A.职能制监理组织形式最适用于小型建设工程
B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性
C.直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾
D.矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程的风险识别一般应综合采用多种风险识别方法,而不论采用何种风险识别方法组合,都必须包含()。
A.专家调查法
B.初始清单法
C.经验数据法
D.风险调查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第14题:在委托监理的建设工程中,监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系,这个要求反映了建设工程监理的()。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
正确答案:查看最佳答案
第15题:信息管理的目的就是通过(),使决策者能及时.准确地获得相应的
A.对信息的合理分类
B.有组织的信息流通
C.建立信息管理系统
D.正确运用信息管理手段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某监理单位打算申请综合资质,则该单位至少应有()名注册监理工程师。
A.5
B.15
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。
A.未达到注册监理工程师继续教育要求的
B.诚信聘用单位被降低资质等级的
C.聘用单位是施工企业的
D.注册有效期届满30日前申请延续注册的
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程目标分解最基本的方式是()。
A.按工程内容分解
B.按时间分解
C.按总投资构成分解
D.按组织结构分解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。
第20题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第21题:某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故,造成6人死亡,直接经济损失900万元,该事故属于()
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元,第2年500万元,第3年300万元,年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。
A.54.65
B.60.00
C.97.65
D.189.15
正确答案:查看最佳答案
第23题:在下列内容中,一般不会由工程咨询公司完成的是()。
A.为承包商提供合同咨询服务
B.为承包商提供工程设计服务
C.为大型承包商提供技术咨询服务
D.为中小承包商提供技术咨询服务
正确答案:查看最佳答案
第24题:为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资,建设工程进度计划应当制定得既可行又优化,使工程进度()。
A.尽可能地加快
B.具有可控性
C.具有连续性.均衡性
D.具有可操作性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前应进行交底,施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明,并双方签字确认,进行交底的人员是()。
A.项目负责人
B.负责各项目的班组长
C.专职安全生产管理人员
D.负责项目管理的技术人员
正确答案:查看最佳答案
第26题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。
A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构改人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间
正确答案:查看最佳答案
第27题:国产设备原价一般指的是()。
A.成本价
B.设备制造厂的交货价
C.合同价
D.计划价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:风险识别的最主要成果是()。
A.风险清单损失值
B.风险清单
C.风险事件发生概率
D.风险度量值
正确答案:查看最佳答案
第29题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第30题:增值税的计算中,组成计税价格有()。
A.进口代理手续费
B.海关监管手续费
C.关税完税价格
D.增值税
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》,采用直接委托方式确定工程监理单位时,监理合同的组成文件是()。
A.委托书
B.监理实施细则
C.总监理工程师任命书
D.监理规划
正确答案:查看最佳答案
第32题:工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
A.5
B.6
C.4
D.7
正确答案:查看最佳答案
第33题:监理有限责任公司的账目()。
A.必须公开
B.应当公开
C.可以公开
D.可以不公开
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动,这是其经营活动基本准则()的要求。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.科学
正确答案:查看最佳答案
第35题:建设工程要避免不断提高质量目标的倾向,这是建设工程质量控制的()应考虑的。
A.系统控制
B.全过程控制
C.全方位控制
D.投资控制
正确答案:查看最佳答案
第36题:下列选项中,属于项目监理机构文件资料管理基本职责的是()。
A.监理机构应备有存放监理文件资料的专用柜和用于监理文件资料分类存放的专用资料夹
B.及时.准确.完整地收集.整理.编制.传递监理文件资料,宜采用信息技术进行监理文件资料管理
C.文件资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察.设计.施工.监理等方面的技术规范.标准的要求
D.文件资料的内容必须真实.准确,与工程实际相符
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:既可能造成损失也可能创造收益的风险为()。
A.纯风险
B.投机风险
C.基本风险
D.特殊风险
正确答案:查看最佳答案
第38题:我国的监理工程师是指()的一类人。
A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作
B.取得监理工程师资格证书
C.取得监理工程师岗位证书
D.监理单位从事工程技术管理工作
正确答案:查看最佳答案
第39题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第40题:正确处理索赔.防止索赔是建设工程目标控制的()措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第41题:《建设工程监理规范》规定,总监理工程师应由()的人员担任。
A.3年以上监理工作经验
B.3年以上同类工程监理工作经验
C.5年以上监理工作经验
D.5年以上同类工程监理工作经验
正确答案:查看最佳答案
第42题:对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷,应核实施工单位申报的修复工程费用,并应签认(),同时报建设单位。
A.工程款确认证书
B.工程复修款确认证书
C.工程款支付证书
D.工程复修款支付证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正:逾期未改正的,责令停业整顿,计处()的罚款;情节严重的,降低资质等级.直至吊销资质征书。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上30万元以下
D.30万元以上50万元以下
正确答案:查看最佳答案
第44题:安全事故的处理记录应在建设工程信息管理系统中的()中反映。
A.合同管理子系统
B.安全管理子系统
C.质量控制子系统
D.文档管理子系统
正确答案:查看最佳答案
第45题:建设工程监理合同的标的是()。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在改建.扩建和维修工程中,对改建的部分应当重新编写工程档案,并在工程竣工验收后()个月内向城建部门移交。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
第47题:在各种风险对策中,预防损失风险对策的主要作用是()。
A.中断风险源
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
第48题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时,卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:现阶段建设工程监理的特点不包括()。
A.建设工程监理的服务对象具有单一性
B.建设工程监理属于强制执行的制度
C.建设工程监理具有监督功能
D.市场准人的单一控制
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第51题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第52题:建设工程最常见的非保险转移有以下几种情况:()。
A.承包商将合同责任和风险转移给业主
B.业主将合同责任和风险转移给承包商
C.承包商进行合同转让或工程分包
D.第三方担保
E.抵押担保
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第54题:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:()。
A.主体结构工程为合理使用年限
B.主体结构工程为10年
C.屋面防水工程为10年
D.屋面防水工程为5年
E.设备安装和装修工程为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:合理的组织设计不宜使管理层次太多,否则会出现()等不足。
A.信息传递慢
B.多头领导
C.协调工作困难
D.权力分散
E.职责不清
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据组织的调控性原理,监理单位在确定监理组织结构时()。
A.要确保组织对外部环境变化的调控能力
B.保证组织的自稳定功能
C.组织对外部环境具有应变能力
D.要充分体现组织目标及分工协作要求
E.要注意设置不同层次的权力和责任制度
正确答案:查看最佳答案
第57题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多,还包括下列内容中的()。
A.项目策划
B.项目融资
C.组织协调
D.决策支持
E.合同管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:施工监理服务收费调整系数包括()。
A.专业调整系数
B.工程复杂程度调整系数
C.高程调整系数
D.监理企业资质调整系数
E.工程所在地区调整系数
正确答案:查看最佳答案
第59题:监理工程师进行目标控制,应着眼于整个项目目标系统的实现,在()等方面均需统筹考虑。
A.签订监理合同
B.进行目标规划
C.实施目标控制
D.制定控制手段
E.确定控制工作流程
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第61题:EPC模式的基本特征是()。
A.业主承担大部分风险
B.承包商承担大部分风险
C.总价合同
D.单价合同
E.业主或业主代表管理工程实施
正确答案:查看最佳答案
第62题:乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的()。
A.企业负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
B.技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注
C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人
D.近三年内监理过五个以上三等房屋建筑工程项目
E.近三年内监理过五个以上二等房屋建筑工程项目
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第64题:监理大纲.监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件,但其在()方面不同。
A.编制时间
B.编制单位
C.针对的工程对象
D.编制深度
E.审批人员
正确答案:查看最佳答案
第65题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。
A.更准确地认识风险
B.降低风险发生的概率
C.建立最终风险清单
D.保证目标规划的合理性和计划的可行性
E.合理选择风险对策,形成最佳风险对策组合
正确答案:查看最佳答案
第66题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第68题:项目监理组织实施工程项目监理的程序中,应包含()内容。
A.与业主签订监理合同
B.编制监理细则并据此开展监理工作
C.收集有关资料与编制监理规划
D.组织工程项目竣工验收,签署监理意见
E.向业主提交工程竣工文件
正确答案:查看最佳答案
第69题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第70题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第71题:监理单位申请核定资质等级时,须向资质管理部门提交()。
A.定级申请书
B.《监理申请批准书》和《营业执照》副本
C.税务登记证
D.《监理业务手册》
E.法定代表人和技术负责人有关证件
正确答案:查看最佳答案
第72题:在风险管理理论中,将风险因素分为()。
A.自然风险因素
B.主观风险因素
C.道德风险因素
D.心理风险因素
E.生理风险因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第74题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第75题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第76题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。
A.按子项目分解的
B.按建设阶段分解的
C.职能制
D.直线职能制
E.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
第77题:在控制流程中处于投入与纠正两个环节之间的环节是()。
A.实施
B.转换
C.输出
D.反馈
E.对比
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--监理工程师考试试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第79题:下列表格中属于监理单位用表的是()。
A.监理工作联系单
B.工程变更单
C.监理工程师通知单
D.工程款支付证书
E.工程临时延期审批表
正确答案:查看最佳答案
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:监理工程师考试试卷