[点击进入2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题]
可能很多人都在寻求"2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题",王阳明曾经说过,故立志者,为学之心也;为学者,立志之事也。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这样看来,学习是学习者态度的函数,而不是复习遍数的函数。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们就来找答案吧!最后的祝福:考试加油!亲爱的朋友,平和一下自己的心态,控制自己的情绪,以平常心态应考,考完一门忘一门,让自己尽量放松,好好休息。希望你一举通过喔!
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后,遇到不可预料的损失由业主自行承担。
第1题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
第2题:某村委会为获得回扣,以高价与施工单位签订了村内道路施工合同,根据《合同法》,该合同为()合同。
A.无效
B.可变更可撤销
C.有效
D.效力待定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定,有下列情形之一的,合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第3题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保,确保近期还款,此担保方式属于()
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是抵押权,抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有,将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时,债券人有权以该财产折价或者以拍卖,变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32
第4题:下列行为中,属于工程安全不良行为的是()。
A.在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的
B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的
C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的
正确答案:查看最佳答案
第5题:合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()
A.侵权
B.预期违约
C.合法行为
D.方解除合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任承担方式,预期违约
第6题:下列纠纷中,属于侵权纠纷的是()。
A.发承包双方因转包工程引起的纠纷
B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷
C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷
D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:侵权纠纷,是指因侵害民事权益产生的纠纷,建设工程领域常见的侵权纠纷,如施工中造成对他人财产或者人身损害而产生的侵权纠纷,未经许可使用他人的专利.商标等造成的知识产权侵权纠纷等。发包人和承包人就有关工期.质量.造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。
第7题:根据《民事诉讼法》,关于证据的说法,正确的是()。
A.书证只能提交原件
B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的,应当在公开开庭时出示
C.经过公证证明的文书,人民法院可以作为认定事实的根据
D.证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。对涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的,不得在公开开庭时出示。未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据。
第8题:关于建设工程合同一方违约后.另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是()。
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大
正确答案:查看最佳答案
第9题:超过诉讼时效期间,债务人自愿履行债务的,履行后债务人()。
A.可以请求返还
B.不得请求返还
C.可以要求返还
D.履行无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:民法通则第138条规定,超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效限制。债务人自愿履行义务后,不得请求返还。
第10题:国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利。
第11题:关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法,正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的,申领安全生产许可证时,可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案,报总公司所在地主管部门备案
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案,由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案,应当提交本企业技术负责人的评审意见
正确答案:查看最佳答案
第12题:代履行是行政机关强制执行方式之一,关于代履行的说法,正确的是()。
A.行政机关只能委托第三人代履行
B.代履行不适用与人身有关的义务
C.代履行的适用与不履行义务的后果无关
D.代履行程序启动后,当事人履行不导致代履行停止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某工程已具备竣工条件,2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告,3月7日经验收不合格,施工单位返修后于3月20日再次验收合格,3月31日,建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案,则该工程质量保修期自()开始。
A.2014年3月2日
B.2014年3月7日
C.2014年3月20日
D.2014年3月31日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定,建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,责令停止使用,重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程,其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。
第14题:某贸易公司与某建材供应商签订合同,约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地,向施工单位履行交货义务。合同签署后,供应商未按合同约定交货,则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务,未按合同执行的,将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。
第15题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法,正确的是()。
A.纪念建筑物属于国家所有
B.近代现代代表性建筑属于国家所有
C.石刻属于国家所有
D.古文化遗址属于国家所有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:古文化遗址.古墓葬.石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物.古建筑.石刻.壁画.近代现代代表性建筑等不可移动文物,除国家另有规定的以外,属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。P196-197
第16题:建设单位委托设计单位进行设计工作,双方没有约定著作权的归属,图纸由甲设计师完成,则图纸的著作权归()。
A.建设单位和设计单位共同所有
B.设计单位和甲设计师共同所有
C.建设单位和甲设计师共同所有
D.建设单位独自所有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是知识产权的种类.保护和侵权责任。该设计图纸对于建设单位和设计单位而言,属于委托作品,建设单位是委托人,设计单位是受托人,如果双方合同未作明确约定,著作权属于受托人,即设计单位所有。图纸由甲设计师完成,属于职务作品,但这一职务作品属于“主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其它组织承担责任的工程设计图,所以甲设计师只享有署名权,著作权的其他权利由法人或其它组织享有,由设计单位和甲设计师共同所有。
第17题:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
A.最高人民法院
B.国务院
C.全国人民代表大会
D.全国人民代表大会常务委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。
第18题:根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:禁止投标人低于成本竞价,其中“成本”是指()
A.直接费
B.项目施工成本
C.企业个别成本
D.社会平均成本
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人不得以低于成本的报价竞争,这里的“成本”应指投标人的个别成本。
第20题:某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些,到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致,可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的,依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更
第21题:关于劳动争议解决方式的说法,正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解,A错误;企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成,没有劳动行政部门代表组成,C错误;仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,所以D错误。P150
第22题:根据《绿色施工导则》,施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的70%以上。P190
第23题:根据>,施工企业在城市市区内进行建设施工,未采取有效扬尘防治措施,致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法,正确的是()。
A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚
B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正,处以罚款
D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿,处以罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚,由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定,参见教材P177
第24题:()不属于著作人身权。
A.发表权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.发行权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发行权属于著作财产权,而非著作人身权。
第25题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,意外伤害保险期限()。
A.与合同计划工期一致
B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第26题:投标有效期的起始时间是()时。
A.发售招标文件
B.投标截止
C.评标结束
D.发出中标通知书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件,招标人应当拒收。
第27题:关于垫资的说法,正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第28题:关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围,以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围,以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。
第29题:《建设工程安全生产管理条例》规定,()应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的,应当立即制止。
第30题:关于保证责任的表述中,不正确的是()。
A.保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任
B.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用
C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任
D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是保证责任。保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。
第31题:建设单位不得()具有相应资质等级的分包单位
A.拒绝
B.指定
C.认可
D.考察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
第32题:根据《建筑企业资质管理规定》,关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续
B.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,可以直接承继原施工企业资质
C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作出决定的,视为准予延续。所以A错误。企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。所以B错误。资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。所以C错误。
第33题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。公告部门接到书面申请后,应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。公告部门接到书面申请后,应在5个工作日内进行核对。
第34题:甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为()万元。
A.10
B.30
C.50
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。
第35题:关于承揽合同,说法正确的是()。
A.承揽合同应当采用书面形式
B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的,可以直接修改
C.承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验
D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项错误,承揽合同可以采用书面形式。B项错误,承揽人发现定作人提供的图纸不合理的,应当及时通知定作人,不能直接修改。D项错误,承揽人不能自行决定是否留存复制品或者技术资料。
第36题:甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同,双方约定,出租人甲公司应按照承租人乙公司的要求,从国外购买起重设备租赁给乙公司,乙公司支付租金。在乙建筑工程公司使用起重设备中发生了故障,并及时告知甲设备租赁公司和国外出售商,而国外出售商不履行修理义务。此时由()行使索赔的权利。
A.甲设备租赁公司
B.担保人
C.乙建筑工程公司
D.代理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:融资租赁合同中,出卖人不履行合同义务的,由承租人行使索赔权利。而答案A设备租赁公司为出租人,与题意不符;答案B.D分别为担保任何代理人,在题中没有出现。因此只有乙建筑工程公司为承租人,可以行使索赔的权利。
第37题:某工程由于周边道路改造,运输材料的车辆不能进场,导致该工程停工达100天之久,施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他工程的项目经理,根据有关规定,可行的解决方式是()。
A.经建设单位同意,由甲同时担任该两个项目的项目经理
B.经建设单位同意,施工单位更换项目经理
C.经建设主管部门同意,由甲同时担任该两个项目的项目经理
D.经建设主管部门同意,施工单位更换项目经理
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于合同形式的说法,正确的是()。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。B错误,当事人订立合同,有书面形式.口头形式和其他形式。C错误,法律规定必须采用书面形式订立合同的,书面形式是合同成立的必要条件,未采用的合同不成立,但并非合同无效,如果双方已经履行了,一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的,法院不予支持。P110
第39题:关于中标和签订合同的表述中,不正确的是()。
A.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
第40题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列情形中,导致建设工程施工合同无效的是()。
A.依法应当招标的项目中标无效后订立的
B.工程款支付条款订立时显失公平的
C.发包人对投标文件有重大误解订立的
D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的,认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第42题:既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向人民法院申请执行;B错误,仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行;C错误,当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确,申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337
第44题:下列关于法人的表述中,错误的是()。
A.具有民事权利能力
B.具有民事行为能力
C.是自然人和企事业单位的总称
D.能够独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人与自然人相对,它是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件:依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称.组织机构和场所;能够独立承担民事责任。
第45题:下列关于合同转让的说法,根据《合同法》的规定,正确的是()。
A.债务人转让义务,须征得债权人同意后转让方可有效
B.合同的权利转让,须征得债务人同意后转让方可有效
C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务
D.通过招标发包订立的建设工程施工合同,承包人可以进行合同的一并转让
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时,不需征得债务人同意,但要通知债务人,B错误。债务人转让义务的,须征得债权人同意后转让方可生效,A正确。合同的权利义务一并转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,是全部转让,C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同,承包人如果将合同一并转让,本质上是转包,转包是违法的,D错误。
第46题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师,在所负责的工程项目竣工验收手续办结前,不得变更注册到另一施工企业,除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,除以上规定的情形外,不得变更注册至另一企业。P69
第47题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为该工程已经竣工验收,所以,保险人不再对其发生的损失承担责任,该损失应该由投保人自己承担。
第48题:仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点,表述错误的是()。
A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关
B.仲裁以不开庭审理为原则
C.仲裁员由当事人协商确定
D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围,下列说法中,正确的是()
A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开
B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开
C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开
D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104
第50题:根据《绿色施工导则》,建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《绿色施工导则》规定,(:)制定建筑垃圾减量化计划,如住宅建筑,每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。
第51题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()
A.追索赡养费。抚养费
B.追索抚恤金,医疗费
C.追索违约金或者赔偿损失
D.追索劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C,没有。
第52题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,关于危大工程专项施工方案的说法,正确的是()。
A.危大工程实行分包的,专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制
B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章
C.超过一定规模的危大工程,建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案
D.危大工程实行施工总承包的,专项施工方案由施工总承包单位编制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制;B错误,危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章;C错误,超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织专家会议论证专项施工方案。
第53题:某工程设计文件需要作重大修改,则()。
A.设计单位应和建设单位协商一致修改后即可使用
B.设计单位可直接进行修改
C.应由建设单位报原审批机关批准
D.须开专家论证会后,设计单位方可修改
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列关于建筑节能规定的表述中,不正确的是()。
A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度
B.国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备
C.不符合推荐性节能标准的项目,建设单位不得开工建设
D.不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目,依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的,不得投入生产.使用。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。建筑工程的建设.设计.施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。
第55题:某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符,应由()组织专题技术论证,并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定
第56题:甲施工企业准备申请安全生产许可证,根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其不用具备()条件。
A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.已经为承包工程投保建筑工程一切险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上,结合建筑施工企业的自身特点,《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中,A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件,应选D。
第57题:下列说法正确的是()。
A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债
B.在材料设备买卖合同中,材料设备的买方只能是施工企业
C.在施工合同中,对于完成施工任务,施工企业是债权人,建设单位是债务人
D.在施工合同中,对于支付工程款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B错,材料设备也可由建设单位购买;C和D选项,债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利,债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务,即债的相对性。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人;对于支付工程款,则相反。
第58题:注册建造师有权()。
A.超出聘用单位业务范围从事执业活动
B.在两个或两个以上单位受聘或执业
C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动
D.对本人执业活动进行解释和辩解
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定,注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书.执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。
第59题:关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更内容约定不明确,推定为未变更
B.合同变更与工程变更范围一致
C.合同变更协议自签字之日起生效
D.发包人可依据其单方以上变更合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人协商一致,可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的,依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有()
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托代理权可以因诉讼终结,当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。
第61题:关于商标专用权的说法,正确的是()。
A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
B.注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算
C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利
D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让,也可以将商标单独转让
E.商标专用权的内容包括财产权和人身权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:商标专用权是指商标注册人对其注册商标所享有的专用权利。商标专用权的内容只包括财产权,商标设计者的人身权受《著作权法》保护。
第62题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。P289
第63题:下列选项中,应被认定为无效合同的有()。
A.施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同
B.项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同
C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同
D.某总承包一级资质企业超越资质等级承揽了某大型项目,但竣工前已晋升为特级总承包资质
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查无效合同无效含同,无效合同,是指合同虽然已经成立,但因不符合法律要求的条件而不予承认和保护的合同。导致合同无效的原因主要有:一方以欺诈.胁迫手段订立合同,损害国家利益;恶意串通,损害国家.集体或第三人利益的合同;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律.行政法规的強制性规定。施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同,由于没有损害国家利益属于可变更.可撤销合同而不属于无效合同,A不符合题意。项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同,属于"恶意串通,损害国家.集体或第三人利益"的无效情形,B正确。非法转包.违法合同均属于无效合同,C正确。D已经属于有效情形,不符合题意。E是垫资施工合同,为有效合同,也不符合题意。
第64题:以下建设工程中,不需要申请施工许可证的有()。
A.投资额30万元以上的建筑工程
B.建筑面积300平方米以上的建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程:按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程:《建筑法》规定,抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用本法。由于这几类工程有其特殊性,应当从实际出发,不需要办理施工许可证。实行开工报告审批制度的建筑工程不需要申请施工许可证,故CDE选项正确。
第65题:关于投标人的说法,正确的有()
A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的,其投标无数
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标人。选项A,如发生重大变化会影响后期公平公正的投标,才会投标无效。P81
第66题:下列选项中属于行政强制措施的是()。
A.排除妨碍.恢复原状
B.代履行
C.划拨存款
D.限制公民人身自由
E.冻结汇款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。
第67题:建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时()。
A.立项
B.竣工
C.设计
D.施工
E.投产使用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声.废气.废水.固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。
第68题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼,被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列有关招标投标签订合同的说明,正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但投标保证金应予以退还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定,招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议,A.B正确,C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保,D项正确。中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予以退还,并取消其中标资格,E项错误。
第70题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任;②依法履行合同的责任;③提供安全生产费用的责任;④不得推销劣质材料设备的责任;⑤提供安全施工措施资料的责任;⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第71题:法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。
第72题:关于法的效力层级的说法,正确的有()。
A.自治条例依法对法律.行政法规.地方性法规作出变通规定的,在本自治地方适用自治条例的规定
B.宪法是国家的根本大法,具有最高的法律效力
C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时由全国人民代表大会常务委员会裁决
D.行政法规的法律效力仅次于宪法
E.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政法规的法律效力低于宪法和法律。
第73题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定,下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中,正确的有()。
A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类
B.建筑市场诚信行为公布后,整改有效的企业,可以提出申请,经批准后,可缩短其不良行为记录信息的公布时限,但是公布期限最低不能少于3个月。
C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告
D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私
E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录,除在当地发布外,还将由建设部统一在全国公布,而且全国的公布期限短于地方的公布期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A对,建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对,省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月,同时将整改结果列于相应不良行为记录后,供有关部门和社会公众查询;C对,公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错,一般说来,招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录,可以公开。E错,属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录,除在当地发布外,还将由建设部统一在全国公布,公布期限与地方确定的公布期限相同。
第74题:行政诉讼的程序不包括()。
A.第一审程序
B.第二审程序
C.审判监督程序
D.行政复议程序
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列选项中()属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.被代理人死亡
E.代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托代理的终止①代理期限届满或代理事务完成;②被代理人取消委托或代理人辞去委托;③代理人死亡或丧失民事行为能力;④作为被代理人或代理人的法人组织终止
第76题:合同无效的原因有()
A.恶意串通,损害他人利益
B.以合法形式掩盖非法目的
C.一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益
D.重大误解或显失公平
E.损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无效合同的原因一方欺诈,并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同,并损害国家利益的恶意串通,损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的
第77题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修金的预留和返还
D.保修期限
E.保修责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。
第78题:下列分包合同无效的有()。
A.承包人承包了某土方开挖工程后,将其承包的工程全部分包给甲施工企业
B.承包人承包了某土建工程后,将工程的主体结构部分分包给乙施工企业
C.承包人承包了某十台设备安装工程后,将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业
D.分包人承包了某装饰装修工程后,将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业
E.承包人承包了某基础工程后,将其全部分包给丙施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
第79题:根据《和暂行规定》,下列文件属于投标文件内容的有()。
A.投标函及其附录
B.施工组织设计
C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明
E.投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:2023版湖北武汉二级注册建造师模拟练习题