一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第2题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。

A.必须采用公开招标

B.必须采用邀请招标

C.必须进行招标

D.可以直接委托发包

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第4题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在()。

A.施工合同通用条款之后

B.中标通知书之前

C.投标书之前

D.工程量清单之前

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由()负责补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险负责人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工程项目经常采用不足额投保方式以减少保险费的支出，当工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第6题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是()。

A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效

B.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金

C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延

D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志

正确答案:查看最佳答案

第9题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

A.78

B.14

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:()是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

A.买卖合同

B.货物运输合同

C.保险合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:因不可抗力发生的费用应由()承担。

A.甲方承担

B.乙方承担

C.甲乙方共同承担

D.甲乙方分别承担

正确答案:查看最佳答案

第12题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.设计错误

C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件

D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

第14题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。

A.两

B.三

C.四

D.五

正确答案:查看最佳答案

第15题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:初步设计审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任应由()来承担。

A.委托方

B.设计单位

C.监理工程师

D.主管部门

正确答案:查看最佳答案

第17题:某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是()。

A.大雨造成现场档案资料损毁

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第20题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第21题:土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:监理工程师是依据()的质量标准对承包人的工程质量进行检查。

A.法律规定

B.国家强制性

C.合同约定

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括()。

A.经批准的项目可行性研究报告

B.施工许可证

C.城市规划许可文件

D.工程勘察资料

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第26题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.—般民事行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。

第27题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第28题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法，错误的是()。

A.一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同仍然有效

B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更

C.供货方提供的货物数量不够，采购方可以拒收货物

D.采购方对合同约定的订购数量拒收，要承担中途退货的责任

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第30题:合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.仲裁和诉讼

B.违约和诉讼

C.结算和违约

D.结算和清理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。

A.由承包人负责，费用由承包人承担

B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担

D.由发包人负责，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

第32题:在工程项目的设计成果完成后，由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。

A.设计人

B.监理人

C.审图机构

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第33题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于分包合同的履行，说法错误的是()

A.分包工程价款由承包方与分包单位结算

B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项

C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务

D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第38题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

正确答案:查看最佳答案

第41题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

第42题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。

A.书面形式

B.澄清问题会

C.口头形式

D.询问

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。

A.仍不返还承包商

B.返还承包商一半

C.返还承包商一半和利息

D.全部返还承包商

正确答案:查看最佳答案

第44题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第45题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。

A.施工方案

B.设计变更的期限

C.竣工验收的标准

D.合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第47题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第48题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第49题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第53题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第54题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第56题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第57题:由于业主设计变更，导致工程暂停—个月，则承包商可索赔的费用有()。

A.机械设备窝工费

B.人工窝工费

C.利润

D.增加的现场管理费

E.材料涨价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因()承担法律责任。

A.委托授权不明

B.无权代理未经追认

C.与第三人恶意串通

D.完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E.复代理行为未经追认

正确答案:查看最佳答案

第59题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第60题:对合同的效力不产生影响的情况有()。

A.当事人名称变更

B.法定代表变更

C.当事人合并

D.当事人分立

E.当事人撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第62题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第63题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件；选项C错误，财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人；选项E错误，资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种，应在前附表中说明。参见教材P36～39。

第66题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第68题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第69题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:签发()必须由监理工程师亲自处理。

A.工程移交证书

B.付款证书

C.解除缺陷责任证书

D.最终证书

E.分项工程合格证书

正确答案:查看最佳答案

第71题:质押担保一般是指权利质押，主要包括()。

A.房屋及构筑物

B.机器设备

C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单，提单

D.依法可以转让股份.股票

E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第75题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有()。

A.批准或否决承包商转让合同.转包工程权

B.指定分包商

C.直接向承包商发布口头.书面“变更工程指令”

D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施

E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第77题:采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案

第78题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第79题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。