一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:监理工程师同意采用承包商提出的更改设计图纸的合理化建议，所发生的费用和收益应由()分担或分享。

A.监理单位和承包单位

B.设计单位和承包单位

C.发包单位和承包单位

D.设计单位和发包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:联动无负荷试车费属于()。

A.建设单位的设备购置费

B.建设单位的联合试运转费

C.建设单位的研究试验费

D.施工单位的设备安装工程费

正确答案:查看最佳答案

第2题:安全法规侧重于对()的管理约束。

A.劳动者

B.劳动对象

C.劳动手段

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。

A.实际费用

B.建设投资

C.施工费用

D.设备制造安装费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。

A.估计工程量单价合同

B.成本加酬金合同

C.可调值不变总价合同

D.不可调值不变总价合同二.多项选择题

正确答案:查看最佳答案

第5题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第6题:某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53:%,.

C.21.96%

D.32.55%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第8题:验收建筑节能分部工程质量，应由()组织。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第9题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在建设项目财务评价中，反映项目盈利能力的常用指标是()。

A.生产能力利用率

B.资产负债率

C.内部收益率

D.流动比率

正确答案:查看最佳答案

第11题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

正确答案:查看最佳答案

第12题:某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位做了1.6米，多做的工程量在工程价款的计量支付时应()。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收260万元，项目计算期为10年。设基准收益率为10%，则该项目的财务净现值为()万元。

A.256.79

B.347.92

C.351.90

D.452.14

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第15题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第17题:影响工程质量的因素中，()是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

A.人员素质

B.工程材料

C.机械设备

D.环境条件

正确答案:查看最佳答案

第18题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在工程预付款的额度中，包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第20题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第22题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时，应向()申报，经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后，方可加工订货。

A.业主

B.设计单位代表

C.监理工程师

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第23题:()是指能使企业拥有某种权利，能为企业带来长期的经济效益，但没有实物形态的资产。

A.有效资产

B.无形价值

C.无形资产

D.实际价值

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列进度计划中，属于金蛇单位计划系统的是()。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第26题:在建设工程竣工决算中，不计入新增固定资产价值的有()。

A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价

B.勘察设计费

C.施工机构迁移费

D.其他在建的建筑安装工程造价

正确答案:查看最佳答案

第27题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后，必须根据该地块城市控规要求，具体编制项目修建性详细规划，报()审批认可。

A.当地政府

B.国家土地管理部门

C.规划行政主管部门

D.建设部

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:某分项工程招标工程量清单为1000M3。施工中由于设计变更调整为1200M3。该分项工程招标控制价单价为300元/M3。投标报价单价为380元/M3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。

A.430000

B.449000

C.442000

D.454250

正确答案:查看最佳答案

第29题:双代号网络计划中的节点表示()。

A.工作的连接状态

B.工作的开始

C.工作的结束

D.工作的开始或结束

正确答案:查看最佳答案

第30题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。

A.年度进度计划

B.季度进度计划

C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划

D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧，该端点与检查日期的距离表示工作()。

A..拖欠的任务量

B.实际少投入的时间

C.进度超前的时间

D.实际多投入的时间

正确答案:查看最佳答案

第32题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。

A.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

C.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

D.审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

第33题:生产设备到货后要进行检查验收，重要的关键性大型设备的检验应采用()组织鉴定小组来进行。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.施工单位总工程师

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:计算建设工程投资时，按()顺序计算，并逐层汇总。

A.分项.分部.单位.单项工程

B.土建.安装设备工程

C.分部.分项.单项.单位工程

D.设备.土建.安装工程

正确答案:查看最佳答案

第35题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

A.偶然性因素

B.不利因素

C.系统性因素

D.控制性不利参数

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第38题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第39题:监理工程师最早应在()阶段进行施工现场条件调研和分析，以确保工程建设进度总目标的实现。

A.设计任务书

B.设计准备

C.初步设计

D.施工招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在建安工程造价中，材料预算价格是指材料()的价格。

A.出厂

B.到施工操作地点

C.到施工工地仓库后出库

D.到施工工地仓库

正确答案:查看最佳答案

第41题:针对一个没有先例的新工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.估算工程量单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第42题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算，先是估算出()的投资，然后再按一定比例估算其他几项投资。

A.建筑物

B.给排水.电气照明

C.构筑物

D.生产设备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:CM模式的基本指导思想特别适用于()。

A.实施周期短，工期要求松散的小型简单建设工程

B.实施周期短，工期要求紧迫的小型复杂建设工程

C.实施周期长，工期要求紧迫的大型复杂建设工程

D.实施周期长，工期要求松散的大型简单建设工程

正确答案:查看最佳答案

第44题:质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.控制图法

D.直方图法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。

第45题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:建筑工程管理(CM)方法的特点是，在建设项目初步设计文件被批准后，将施工图设计.施工招标及施工进行分阶段组织实施，并在全部工程竣工前，将已完部分工程分期分批交付使用，这样有利于()。

A.组织多个设计单位完成施工图设计

B.组织多个施工单位完成施工任务

C.缩短建设工期，尽早获得收益

D.建设项目设计.施工招标及施工的管理

正确答案:查看最佳答案

第47题:设计概算审查通常采用()的方式。

A.集中会审

B.分项会审

C.分别会审

D.专门会审

正确答案:查看最佳答案

第48题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。

A.系统目标

B.系统分析

C.系统工程

D.系统管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨(已扣除销售税金及附加.增值税)，正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()。

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保的第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由意可知答案为颁发缺陷责任期终止证书。

第51题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立方米，合同中规定:土方工程单位为5可立方米，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为4元／立方米。工程结束时实际完成土方工程量为130万立方米，则土方工程款为()万元。

A.635

B.650

C.520

D.620

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:单位工程初验是由()来组织。

A.承包单位

B.建设单位

C.监理工程师

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

第53题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第54题:由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()。

A.工期.成本和利润

B.工期.成本，不能索赔利润

C.工期，不能索赔成本和利润

D.成本，不能索赔工期和利润

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第56题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

第57题:质量数据的收集中，抽样的具体方法中不包括()抽样。

A.分层

B.等距

C.成组

D.整群

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第60题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更，应由()进行修改。

A.施工图审查机构

B.有相应资质的设计单位

C.监理机构

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。

第61题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.实际费用法

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第63题:某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。

A.超支100万元.超前50万元

B.超支50万元.拖后100万元

C.节约50万元.拖后100万元

D.节约100万元.超前50万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中，排在最后一步的应该是()。

A.审核索赔文件

B.签证索赔文件

C.审核已完工程实物量

D.将实际投资与计划投资进行比较

正确答案:查看最佳答案

第65题:对用于工程的主要材料，在材料进场时()应核查厂家生产许可证.出厂合格证.材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.项目经理

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第66题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第67题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。

第68题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第69题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时，程序性审查主要审查的是()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性

B.施工方案是否符合强制性标准的规定

C.编制人和审批人是否具有相应的权限

D.施工方案是否由建设单位认可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。

第70题:在实际工程实施质量控制时，通常是由施工承包单位在()施工前制定施工计划时，就选定设置质量控制点，并在相应的质量计划中进一步明确哪些是见证点。

A.分部工程

B.检验批

C.分项工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第71题:某工程项目采用两阶段设计，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工程概算。

A.概算指标法

B.预算单价法

C.扩大单价法

D.造价指标法

正确答案:查看最佳答案

第72题:工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据，大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。

第74题:一个建设项目的财务净现值大于零，则其财务内部收益率()基准收益率。

A.等于

B.一定小于

C.一定大于

D.可能大于也可能小于

正确答案:查看最佳答案

第75题:质量控制是指()。

A.产品的质量符合规范.标准和图纸的要求

B.为达到质量要求所采取的作业技术和活动

C.为提供证据表明实体满足质量要求而进行的有计划和有系统的活动

D.确定产品质量的目标和要求的活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:工业建设项目为了获得最大利润，同时又能有效地防范和降低投资风险，在建设前期阶段选择方案时应尽量选取()的方案。

A.产品销售价格盈亏平衡点高

B.不确定性因素敏感性强

C.生产能力利用率盈亏平衡点高

D.销售收入盈亏平衡点低

正确答案:查看最佳答案

第77题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

正确答案:查看最佳答案

第78题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。

A.实际施工完成的全部工程量

B.工程实体量和损耗量之和

C.形成工程实体为准，以完成后的净值

D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。

A.套预算定额基价

B.做工料分析表

C.计算工程量

D.编制说明.填写封面

E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量

正确答案:查看最佳答案

第81题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第82题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第83题:由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。

A.造价低

B.数量多

C.体积小

D.加工工序多

E.废品率高

正确答案:查看最佳答案

第84题:在施工过程质量控制中，监理工程师应督促承包单位严格遵守()，按报经批准的施工计划文明施

A.合同技术条件

B.施工技术规程规范

C.工程质量标准

D.节约投资

E.节约材料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第86题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

第87题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第89题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第90题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按()进行划分。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别

E.专业性质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。

A.全数检验

B.分层抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样

E.等距抽样

正确答案:查看最佳答案

第92题:在下列所述线路中，()必为关键线路

A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路

B.时标网络计划中没有波形线的线路

C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路

D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路

E.单代号网络计划中由关键工作组成的

正确答案:查看最佳答案

第93题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:监理工程师对工程项目施工进度控制的措施有()。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.奖励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第95题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。

A.编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.审查勘察单位提交的勘察方案

D.审查勘察单位提交的勘察成果报告

E.检查勘察单位执行勘察方案的情况

正确答案:查看最佳答案

第96题:质量管理体系认证的实施程序包括()。

A.提出申请

B.质量管理体系层次编制

C.质量管理体系文件编制

D.认证机构进行审核.审批与注册发证

E.质量管理体系的实施运行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有()。

A.设计概算的编制

B.招标控制价的编制

C.投资限翱的确定

D.合同价款的约定

E.竣工结算的办理

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第99题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。

A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D.每个施工过程均成立一个专业工作队

E.所有施工段充分利用且没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

正确答案:查看最佳答案

第101题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。

A.工程竣工验收报告

B.工程竣工验收备案表

C.监理单位签署的竣工决算书

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.公安消防部门出具的认可文件

正确答案:查看最佳答案

第102题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。

A.比较实际进度与计划进度

B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作

C.分析进度偏差是否大于总时差

D.分析进度偏差是否大于自由时差

E.重新编制进度计划网络图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

第104题:阶段性设计进度计划包括()。

A.年.季.月度设计进度计划

B.设计准备工作进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.技术设计工作进度计划

E.施工图设计进度计划

正确答案:查看最佳答案

第105题:建筑工程预算包括()工程预算。

A.一般土建

B.电气照明

C.设备安装

D.工业管道

E.特殊构筑物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:工程项目建设总进度计划的内容包括()。

A.投资计划年度分配表

B.竣工投产交付使用表

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表

E.年度设备平衡表

正确答案:查看最佳答案

第107题:质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结构的客观反映。下列选项中，属于质量体系有关的记录的是()。

A.培训记录

B.纠正预防措施记录

C.内部审核记录

D.监理旁站记录

E.合同评审记录

正确答案:查看最佳答案

第108题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第109题:下列费用中，属于直接费的有()。

A.现场材料二次搬运费

B.混凝土添加剂费

C.脚手架.模板摊销费

D.冬雨季施工增加费

E.现场临时设施费

正确答案:查看最佳答案

第110题:通过()等途径可以提高价值。

A.提高功能.降低造价

B.降低功能，提高造价

C.功能不变的情况下降低造价

D.造价不变的情况下提高功能

正确答案:查看最佳答案

第111题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

第113题:在工程质量控制中，重点控制人员的素质包括()。

A.文化水平

B.技术水平

C.控制能力

D.使用能力

E.身体素质

正确答案:查看最佳答案

第114题:按定额的适用范围分类，定额可分为()。

A.国家定额

B.建筑工程定额

C.行业定额

D.地区定额

E.企业定额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有()。

A.承担货物装船前的切费用

B.承担货物装船后的切费用

C.负责租船或订能，支付费用

D.负责办理保险及支付保险费

E.提供出口国有关方面签发的证件

正确答案:查看最佳答案

第116题:用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括()。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.冷弯

D.伸长率

E.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

第117题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第118题:流水作业的时间参数有()。

A.流水步距

B.流水施工工期

C.工作面

D.搭接时间

E.流水节拍

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

正确答案:查看最佳答案