一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:可撤销合同被撤销后，其法律后果是()

A.自撤销后无效

B.申请撤销时无效

C.自始无法律约束力

D.合同有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:即合同成立之始起就不具有效力。

第1题:关于诉讼时效的说法，正确的是()。

A.人民法院当主动适用诉讼时效的规定

B.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

C.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

D.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。

第2题:某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，甲的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处施工企业误将应当支付给乙材料供应商，关于该货款说法，正确的是()。

A.乙应当将收到的货款返还给甲

B.甲可以向乙主张返还货款

C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业

D.该施工企业可以向乙主张返还货款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:乙获得的这一材料款，没有法律上或者合同上的依据，且有损于他人利益而自身取得利益，属于不当得利之债，应当返还。建立在某施工单位与乙材料供应商之间的，故应当返还给施工单位。所以施工企业有权利要求乙返还，甲与乙之间并无债权债务关系。因此，甲材料供应商无权向乙材料供应商主张权利。

第3题:建筑作品(工程设计图纸及其说明)属于()的客体。

A.物权

B.著作权

C.财产权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:著作权的客体就是著作权法的保护对象，著作权是基于作品而发生的民事权利。作品指文学.艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。著作权法保护的作品表现形式有:文字作品；口述作品；音乐作品；戏剧作品；曲艺作品；舞蹈作品；杂技艺术作品；美术作品；建筑作品；摄影作品；电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；图形作品；模型作品。

第4题:根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。P134

第5题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第6题:勘察.设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察.设计单位处合同约定的()的罚款。

A.合同价款2%以上4%以下

B.合同价款4%以上8%以下

C.勘察费和设计费酬金1倍以上2倍以下

D.勘察费和设计费酬金2倍以上4倍以下

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。勘察.设计.施工.工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察.设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费.设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

第7题:分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。

A.起诉讼有法律依据

B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人

D.属于行使代位权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代位权

第8题:根据《绿色实施导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。

第9题:施工单位在施工中偷工减料，但情节较轻的，则应承担的法律责任是()。

A.责令改正

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》第74条规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第10题:关于建设工程领域保证金的说法，正确的是()。

A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目

B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金

C.保证金只能以现金方式提交

D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:严禁新设保证金项目。未按规定或合同约定返还保证金的,保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。转变保证金缴纳方式，推行银行保函制度。

第11题:张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止至()。

A.2013年4月10日

B.2013年6月10日

C.2013年9月10日

D.2014年3月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同可以约定试用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项C正确。

第12题:关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。

第13题:甲.乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是()。

A.不必通知乙，也不必经乙同意

B.应当通知乙，并经乙同意

C.应当通知乙，但不必经乙同意

D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利.义务全部或者部分转让给他人，有三种类型:合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。

第14题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件为规定利息的，可以不返还利息

D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标，巳经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。

第15题:建筑企业对一审判决不服，则()。

A.不可以再上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。

第16题:关于担保的说法，正确的是()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保。选项A错误，担保是担保物权的一种，担保物权和用益物权是并列的，不是包含的关系;选项C错误，担保合同是主合同的从合同;选项D错误，反担保是担保的一种形式，当然适用于《担保法》的规定。

第17题:根据《行政处罚法》，下列选项属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第18题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

第19题:《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，其薪酬()。

A.按照相应的伤残待遇标准，由所在单位按月支付

B.按照原工资福利待遇标准，由所在单位按月支付

C.按照社会保险行政部门有关规定，由所在单位一次性支付

D.根据实际情况，由工伤保险基金支付

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。

第20题:关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.承包人对逾期支付建设工程价款的利息，约金.损害赔偿金等主张赔偿的，人民法院不予支持

B.建设工程价款优先受权与抵押权效力相当，优于其他债权

C.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受权

D.建设工程价款优先受权的起算日为建设工程完工验收之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B错。认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错。装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。D错。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

第21题:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由()组织召开。

A.监理单位

B.施工总承包单位

C.建设单位

D.相关专业承包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。

第22题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。

第23题:关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更注册后仍延续原注册有效期。所以A错误。注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业.导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任。所以BC错误。

第24题:某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。

A.按甲的意见

B.按乙和丙的意见

C.重新组成仲裁庭经评议后

D.请示仲裁委员会主任并按其意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。

第25题:由国务院建设.铁路.交通.水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于()。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。

第26题:工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。

A.丧失享受待遇条件的

B.拒不接受劳动能力鉴定的

C.拒绝治疗的

D.拒绝上班的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查工伤保险待遇。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇:(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。

第27题:建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关备案

D.重新审查审批条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。

第28题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向人民法院申请执行；B错误，仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区，均可以得到承认和执行；C错误，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确，申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337

第29题:2018年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，则该行为属于()。

A.合法行为，洗车是司机的权利

B.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

C.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定

D.违法行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《水污染防治法》规定，禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。

第30题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。

A.2014年10月23日

B.2014年11月15日

C.2014年12月15日

D.2014年12月14日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

第31题:关于中标和签订合同的表述中，不正确的是()。

A.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第32题:材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格

D.政府指导价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同履行的规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价履行

第33题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。P291

第34题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第35题:施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。

A.项目经理承担

B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担

D.项目经理部与企业法人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。

第36题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.甲与丙之间的债券转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任

D.甲与丙之间的债券转让行为于9月25日对乙生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

第37题:《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。

A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门

B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门

C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门

D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

第38题:根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自()起发生效力。

A.买卖合同生效

B.转移登记

C.交付

D.买方占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。

第39题:依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。

第40题:当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。

第41题:·材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按()履行。

A.订立时履行地市场价格

B.履行时订立地市场价格

C.履行时履行地市场价格

D.政府指导价格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

第42题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列不属于用益物权的是()。

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.土地承包经营权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。

第44题:建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的()

A.附条件解除

B.附期限解除

C.附期限终止

D.附条件终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的附条件解除

第45题:建设单位将在建工程抵押给银行，到期不能履行债务时，银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。法院受理后，应在立案之日起30日内作出裁定，并实行一审终审。该审理程序属于民事诉讼()。

A.普通程序

B.简易程序

C.特别程序

D.执行程序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:下列关于法人的表述中，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人与自然人相对，它是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人的存在必须具备如下五个条件:依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称.组织机构和场所；能够独立承担民事责任。

第47题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，招标人不得规定最低投标限价。B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范.工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。D正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。P78

第48题:按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。

A.债

B.所有权

C.知识产权

D.担保物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。

第49题:在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()，经其同意继续承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

第50题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位质检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215

第51题:按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是()。

A.2014年8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

B.2015年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2015年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2014年7月，建设单位付清了所有的工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:诉讼时效最后6个月，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始，即2013年11月1日起算，A事件发生在时效前18个月，不适用中止，B正确，C事件不属于“其他障碍不能行使请求权”，D事件属于中断。

第52题:下列关于建设用地使用权的表述，正确的是()。

A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上

B.建设用地使用权既能存在国家所有的土地上，也可以存在于集体所有的土地上

C.建设用地使用权自公证时设立

D.建设用地使用权是无期限物权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A对，B错，建设用地使用权是因建造建筑物.构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。C错，设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。D错，建设用地使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

第53题:不得视为投标人相互串通投标的情形是()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

D.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第54题:部门规章的制订主体是()。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。

第55题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业坠落摔伤的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故的应当认定为工伤，A中负主要责任，所以不能认定为工伤。P232

第56题:关于投标人的说法，正确的是()。

A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标

B.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标

D.投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件的，其投标无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

第57题:当事人申请执行仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。

第58题:企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。

第59题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。因此，地方标准中也存在强制性条文，C选项错误。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:租赁合同中出租人的义务包括()。

A.妥善保管租赁物

B.维修租赁物

C.保证承租人优先购买权

D.权利瑕疵担保

E.保证共同居住人继续承租

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。

第61题:下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.被依法追究民事责任的

D.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

E.依照企业破产法规定进行重整的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员的情形。

第62题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。

A.屋面防水工程为5年

B.给排水管道为2年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。

第63题:(1)根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有()。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵消

D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务互相抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除责任；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121

第64题:不能作为民事诉讼证人的有()

A.本案书记员

B.本案鉴定人员

C.本案诉讼代理人

D.无民事行为能力人

E.当事人亲属

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员

第65题:安全生产领导小组的主要职责()。

A.及时.如实报告安全生产事故

B.组织实施项目安全检查和隐患排查

C.建立项目安全生产管理档案

D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准

E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。

第66题:(1)下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:可以不招标:涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况而不适宜招标的；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(3)采购人依法能够自行建设.生产或者提供；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或提供；(5)需要向原中标人采购否则影响施工或功能配套要求;(6)国家规定的其他情形。P75

第67题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。

A.业主现场代表

B.总监理工程师

C.项目经理

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

第68题:无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。

A.经过权利人追认

B.与其年龄相适应

C.与其智力相适应

D.与其精神健康状态相适应

E.无处分权人在订立合同后取得处分权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无处分权人处分他人的财产，在经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的情况下，该合同有效。

第69题:在我国的民法通则中，自然人包括()。

A.公民

B.行为

C.外国人

D.无国籍的人

E.专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。

第70题:根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。

A.用人单位排除劳动者权利

B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费

D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第71题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。

第72题:关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。

A.确保地下管线的安全

B.不得压缩合同的工期

C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续

D.审查专项施工方案

E.申请施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为()。

A.不违反法律

B.不违反行政法规

C.不得违背社会公德

D.不得损害社会公共利益

E.不得违背风俗习惯

正确答案:查看最佳答案

第74题:(1)根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位单方解除:在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。P135

第75题:根据我国《民事诉讼法》规定，需要证据保全的情况有()。

A.当事人申请

B.法院依职权

C.证据可能灭失

D.证据以后难以取得

E.证据非常重要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:证据保全是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据当事的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。

第76题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.

第77题:下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有()

A.审查安全技术措施或专项施工方案

B.编制安全技术措施或专项施工方案

C.对施工现场的安全生产负总则

D.对施工安全事故隐患提出整改要求

E.出现安全事故，负责成立事故调查组

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括:对安全技术措施或专项施工方案进行审查；依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。P246-247

第78题:以下()许可，作出许可。

A.全部施工总承包序列三级资质

B.专业承包序列三级资质

C.公路交通专业承包资质

D.燃气燃烧器具安装.维修资质

E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版安徽合肥二级注册建造师测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E，不是全部，铁路和通信工程除外;选项C，由省级许可。

第79题:用人单位如果出现()的事项，不影响劳动合同的履行。

A.变更名称

B.变更法定代表人

C.变更主要负责人

D.并更重要投资人

E.进行破产宣告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。