乌申斯基曾经说过，学习是劳动，是充满思想的劳动。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我们千辛万苦找到了"全国各地监理工程师模拟试题"。那么，知识永远战胜愚昧。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来练题吧！最后祝福你:挥一挥手，送你先走，我的潇洒微笑，但愿你永远记住。期中如期而至，希望你我高中，相约在理想的学校里再见!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第1题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第2题:在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。

A.改进施工工艺

B.采用更先进的施工机械

C.增加每天的施工时间

D.改善劳动条件

正确答案:查看最佳答案

第3题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。

A.质量不满足合同要求的

B.承包商不履行保险费用的

C.对超额利润的

D.对指定分包商的

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列()不属于试验室的检查应包括的内容。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

C.试验室管理制度

D.试验材料验收结果

正确答案:查看最佳答案

第6题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬，它是资金时间价值的表现形式之一。

A.利率

B.盈利

C.利息

D.收益率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%，当Q*/QC()，项目已具备相当的承受风险能力。

A.低于60%时

B.低于70%时

C.低于80%时

D.低于90%时

正确答案:查看最佳答案

第8题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择()。

A.具有工艺逻辑关系的有关工作

B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作

C.可以增加资源投入的有关工作

D.持续时间可以压缩的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第9题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。

A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响

B.对后续工期和总工期都产生影响

C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响

D.对后续工期和总工期都无影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:双代号网络图中虚工作的特征是()。

A.不消耗时间，但消耗资源

B.不消耗时间，也不消耗资源

C.只消耗时间，不消耗资源

D.既消耗时间，也消耗资源

正确答案:查看最佳答案

第11题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。

A.累加数列错位相减取大差法

B.累加数列错位相加取小和法

C.累加数列对应相减取大差法

D.累加数列对应相减取小差法

正确答案:查看最佳答案

第12题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是()。

A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等

C.关键节点连成的线路一定是关键线路

D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。

A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标

B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以()为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

第15题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。

A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于净现值指标的说法，正确的是()。

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.该指标未考虑资金的时间价值

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是()。

A.设计概算

B.施工图预算

C.建安工程承包合同价

D.投资估算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第20题:监理工程师最早应在()阶段进行施工现场条件调研和分析，以确保工程建设进度总目标的实现。

A.设计任务书

B.设计准备

C.初步设计

D.施工招标

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。

A.业主方的研究试验费

B.施工方的检验试验费

C.业主方的管理费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率，称为()。

A.过程平均批不合格品率

B.批不合格品率

C.批合格品率

D.抽样检验概率

正确答案:查看最佳答案

第24题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第26题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。

A.单独

B.混合

C.配套

D.交叉

正确答案:查看最佳答案

第27题:当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时，为了有效地控制建设工程进度，监理工程师最早应在()阶段协助建设单位确定工期总目标。

A.前期决策

B.设计准备

C.建设准备

D.施工准备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第29题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。

A.实行经济承包责任制

B.进行招标和投标

C.经济核算

D.技术与经济相结合

正确答案:查看最佳答案

第30题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第31题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。

A.异常恶劣的气候造成的停工

B.施工图纸未及时供应

C.工程变更

D.业主方原因要求暂停施工

正确答案:查看最佳答案

第32题:工程款支付证书由()签发。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.总监理工程师

D.项目审计部门

正确答案:查看最佳答案

第33题:某项目设备购置费800万元，物价上涨预备费50万元，建设期贷款利息50万元，建安工程费1000万元，基本预备费50万元，工程建设其他费用100万元，则该项目的静态投资部分为()万元。

A.1800

B.1850

C.1900

D.1950

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列关于工程勘察设计单位资质的报考管理核查的说法，正确的是()。

A.工程勘察甲级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

B.建筑工程设计乙级资质年检结论分为合格和不合格两种

C.市政工程设计丙级资质应由企业工商注册所在地省级建设行政主管部门审批

D.建筑工程设计甲级资质的年检合格结果应报省级建设委员会备案

正确答案:查看最佳答案

第36题:在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的()。

A.最迟完成时间与其时间间隔之差

B.最迟完成时间与其持续时间之差

C.最早开始时间与其持续时间之和

D.最早开始时间与其时间间隔之和

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第38题:某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200M3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3，按企业定额该子项基价为100元/M3，则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。

A.300

B.200

C.150

D.100

正确答案:查看最佳答案

第39题:单代号网络计划中()。

A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第41题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第42题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是()。

A.对比审查法

B.分组计算审查法

C.标准预算审查法

D.重点审查法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是()。

A.清单应包括项目编码.项目名称

B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量

C.清单为不可调整的闭口清单

D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充

正确答案:查看最佳答案

第44题:单位工程质量验收的条件不包括()。

A.构成单位工程的各分部工程

B.有关资料95%完整

C.对主要使用功能还须进行抽查

D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理，与会各方会签。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第47题:在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是()。

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第48题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第49题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第50题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

第51题:工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时间。

A.本工作最早完成时间

B.紧后工作最早完成时间

C.网络计划总工期

D.紧后工作最早开始时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:生产性建设项目总投资包括()和铺底流动资金两部分。

A.实际费用

B.建设投资

C.施工费用

D.设备制造安装费用

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建设工程施工阶段，()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。

A.确定各单位工程的开工及交工动用日期

B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。

第56题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第57题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第58题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。

A.主要部位

B.工程项目的重要性

C.主要工种

D.工程用途

正确答案:查看最佳答案

第59题:在时标网络计划的坐标体系中，()可以明确表示出整个工程的开工日期和完工日期及各项工作的开始日期和完成日期，同时还可以考虑扣除节假日休息时间。

A.日历坐标体系

B.计算坐标体系

C.间接坐标体系

D.工作日坐标体系

正确答案:查看最佳答案

第60题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

第61题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第62题:某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工，若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用()。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.实际竣工日期前42d的价格指数

D.原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个

正确答案:查看最佳答案

第63题:监理工程师对工程项目进行进度控制时，首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。

A.项目进度控制方案

B.项目总进度计划

C.项目质量控制方案

D.项目投资控制计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第65题:如果变更涉及项目功能.结构主体安全，该工程变更要按有关规定报送()进行审查与批准。

A.质量监督机构

B.原设计单位

C.施工图原审查机构及管理部门

D.有资质的检测单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于工程计量的说法，正确的是()。

A.所有工程内容必须按月计量

B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则不包括()。

A.坚持安全第一的原则

B.坚持以人为核心的原则

C.坚持质量标准的原则

D.坚持以预防为主的原则

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

正确答案:查看最佳答案

第69题:某工程有3个施工过程，依次为:钢筋一模板一混凝土，划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是()。

A.模板i一混凝土i

B.模板i一钢筋i

C.钢筋i-钢筋ii

D.模板i一模板ii

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:质量计划的主要作用是向()做出保证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第71题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分

A.设备工器具投资

B.建筑安装工程投资

C.流动资金

D.建设投资

正确答案:查看最佳答案

第72题:大型建设项目总进度目标论证的核心工作师通过编制()，论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。

A.企业环境

B.企业历史数据的统计分析

C.实地考察

D.市场环境

正确答案:查看最佳答案

第74题:检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经()确认后，由施工单位归档。

A.建设单位或施工单位

B.施工单位或工程监理单位

C.检测机构或建设单位

D.建设单位或工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第76题:某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53:%,.

C.21.96%

D.32.55%

正确答案:查看最佳答案

第77题:流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称为()。

A.流水殷

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距

正确答案:查看最佳答案

第78题:项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:不属于工程建设进度比较法的是()。

A.横道图比较法

B.列表比较法

C.香蕉形曲线比较法

D.函数比较法

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:企业定额是根据()制定的。

A.企业的人员技能

B.施工机械装备程度

C.施工生产的技术水平

D.现场管理水平

E.企业管理水平

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单的主要作用包括()。

A.工程量清单是建设工程计价的依据

B.工程量清单是工程付款和结算的依据

C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据

D.工程量清单统一了划分的项目

E.工程量清单统一了计量单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:在招投标阶殷，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。

A.安全文明施工费

B.暂列金翱

C.结定暂估价的材料

D.计日工

E.总承包服务费

正确答案:查看最佳答案

第83题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。

A.安全生产许可文件

B.类似工程业绩

C.安全措施计划文件

D.营业执照.企业资质等级证书

E.专职管理人员和特种作业人员的资格

正确答案:查看最佳答案

第84题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第85题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

正确答案:查看最佳答案

第86题:抽样检验时，检查批应由()的单位产品组成。

A.同型号

B.同等级

C.生产条件稳定

D.同种类(尺寸.特性.成分等)

E.生产时间基本相同

正确答案:查看最佳答案

第87题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第88题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第89题:下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有()。

A.采用网络计划技术等计划方法

B.审查承包商提交的进度计划

C.加强合同风险管理

D.建立工程进度报告制度

E.编制进度控制工作细则

正确答案:查看最佳答案

第90题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。

A.组织措施

B.合同措施

C.信息管理措施

D.经济和技术措施

E.质量保证措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。

A.寻求资源有限条件下的最短工期安排

B.寻求最优工期条件下的资源均衡，安排

C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排

D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排

E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排

正确答案:查看最佳答案

第92题:网络计划的时间参数计算主要包括()。

A.工作最早开始和最早结束时间

B.工作最迟结束和最迟开始时间

C.工作的总时差和自由时差

D.确定关键线路和总工期

E.确定工作完成的最短时间

正确答案:查看最佳答案

第93题:FIDIC合同条件下的变更可包括()。

A.实施工程的顺序或时间安排的改变

B.任何工作内容的质量或其他特性的改变

C.任何部分工程的标高.位置和尺寸的改变

D.交他人实施的任何工作的删减

E.合同中包括的.一定构成变更的任何工作内容的数量改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第95题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

第96题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第97题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。

A.劳动保险费

B.工伤保险费

C.意外伤害保险费

D.住房公积金

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第99题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.完成建设合同约定的各项内容

B.有施工单位签署的工程保修书

C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程

D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。

A.行业甲级

B.行业乙级

C.专项甲级

D.专项乙级

E.行业丙级

正确答案:查看最佳答案

第101题:设备安装过程的质量控制的要点是()。

A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定

B.设备安装中要坚持施工人员自检，下道工序的交检

C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检

D.安装过程中的隐蔽工程，隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序

E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果

正确答案:查看最佳答案

第102题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第104题:在施工过程中，承包商能够提出工程延期的条件包括()。

A.分包商返工

B.施工机械发生故障

C.公用供电网停电八小时以上

D.施工场地未按时提供

E.建设单位未按合同规定时间提供施工图

正确答案:查看最佳答案

第105题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。

A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D.每个施工过程均成立一个专业工作队

E.所有施工段充分利用且没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第107题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第108题:审核投标报价时，对分部分项工程综合单价的审核内容有()。

A.综合单价的确定依据是否正确

B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价

C.暂列金额是否按规定纳入综合单价

D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用

E.总承包服务费的计算是否

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:建设单位的质量责任有()。

A.选择勘察设计单位和施工单位，在合同中必须提供与建设工程有关的原始资料

B.根据工程特点，配备相应的管理人员

C.在工程开工前，负责办理有关的手续，组织设计交底和图纸会审

D.按合同规定和有关要求购买相应材料，对发生的质量问题承担相应的责任

E.按工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工

正确答案:查看最佳答案

第110题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。

A.控制设计变更

B.k控制加工作业条件

C.处置不合格零件

D.明确设备制造过程的要求

E.检查工序产品

正确答案:查看最佳答案

第111题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现，该计划符合要求工期，但分期施工不能满足分批动用的需要，此时应进行的工作内容包括()。

A.及时向承包商发出整改通知书

B.要求承包商增加施工力量

C.协助承包商修改施工进度计划

D.要求承包商重新确定施工方案

E.协助分包商修改施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列引起投资偏差的原因中，属于建设单位原因的有()。

A.设计标准变化

B.投资规划不当

C.建设手续不全

D.施工方案不当

E.未及时提供施工场地

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第115题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

第116题:在网络计划的工期优化方法中，选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。

A.有充足的资金费用

B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作

C.有充足备用资源的工作

D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用

正确答案:查看最佳答案

第117题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--全国各地监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第119题:通常采用的样本数据抽样法有()。

A.顺序抽样法

B.分层抽样法

C.系统抽样法

D.二次抽样法

E.单纯随机法

正确答案:查看最佳答案