一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:投资目标的全方位控制主要是指()。

A.对投资.进度.质量三大目标进行综合控制

B.对按工程内容分解的各项投资进行控制

C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行控制

D.对按时间分解的各阶段投资进行控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:按照规定，()应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第3题:下面各项监理活动，()属于控制的合同措施。

A.确定并采取防止索赔措施

B.落实目标控制的部门和人员

C.对工程变更方案进行可行性分析

D.收集已建工程目标数据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:投资控制的比较不包括()。

A.投资目标分解值与施工图预算值的比较

B.投资目标分解值与概算值的比较

C.概算值与施工图预算值的比较

D.合同价与实际投资的比较

正确答案:查看最佳答案

第5题:在建设工程监理招标中，选择工程监理单位应遵循的最重要的原则是()。

A.报价优先

B.基于制度的要求

C.技术优先

D.基于能力的选择

正确答案:查看最佳答案

第6题:监理工程师对勘察.设计单位的管理水平，重点考查()。

A.是否达到了与其资质等级相应的要求水平

B.是否具备相应的人员数量

C.是否具备相应的设备装备

D.是否承接了相应的工程类别

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位()审核批准，并应在第一次工地会议科开前报送建设单位。

A.法定负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于建设工程风险的损失控制对策的说法，正确的是()。

A.预防损失措施的主要作用在于遏制损失的发展

B.减少损失措施的主要作用在于降低损失发生的概率

C.制定损失控制措施必须考虑其付出的费用和时间方面的代价

D.制定损失控制措施只需考虑其付出的费用代价

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对()的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

A.隐蔽工程

B.地下工程

C.关键线路上的工作

D.关键部位.关键工序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:生产单位提前进厂参加施工.设备安装.调试的人员，其工资.工资性补贴等费用应从()中支付。

A.建筑安装工程费

B.设备工器具购置费

C.建设单位管理费

D.生产准备费

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程监理大纲的内容包括()。

A.监理实施方案

B.监理企业组织机构

C.监理工作细则

D.监理绩效考核

正确答案:查看最佳答案

第12题:《建设工程监理规范》中所规定A类表是()。

A.建设单位用表

B.监理单位用表

C.承包单位用表

D.各方通用表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第14题:信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有()。

A.兼容性

B.逻辑性

C.稳定性

D.实用性

正确答案:查看最佳答案

第15题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第16题:某工程施工中发生安全生产事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失达500万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()生产安全事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当()。

A.既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益

B.既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合法权益

C.维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益

D.既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益

正确答案:查看最佳答案

第18题:工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则()的要求。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工监理机构的层次不包括()。

A.决策层

B.协调层和执行层

C.管理层

D.作业层

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第21题:《建设工程质量管理条例》规定.施工单位的质量责任和义务有()。

A.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

B.施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错

C.施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位

D.施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:处于施工阶段协调层和执行层项目管理人员是()。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建设工程监理规范》，检查施工单位投入工程的人力.主要设备的使用及运行状况由()负责。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第24题:在委托监理合同实施中，监理单位应给予总监理工程师充分的授权，来充分体现建设工程监理实施()的原则。

A.权责一致

B.总监理工程师负责制

C.严格监理，热情服务

D.公正.独立.自主

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在国际上，卫星测绘属于()。

A.工程咨询

B.技术服务

C.劳务服务

D.工程承包

正确答案:查看最佳答案

第26题:在损失控制计划系统中，在风险损失基本确定后的处理计划为()。

A.预防计划

B.安全计划

C.灾难计划

D.应急计划

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列选项中，不适用《建设工程质量管理条例》的建设工程有()。

A.经济适用房工程

B.工业建筑工程

C.商业建筑工程

D.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。

A.分项工程.分部工程.单位工程

B.单位工程.分部工程.专业.阶段

C.单位工程.分部工程.检验批

D.检验批.分部工程.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第30题:设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于木质包装材料，应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸证明。

第31题:下列各项中，体现建设工程三大目标之间对立关系的是()。

A.适当增加投资数量，缩短工期，使工程项目尽早动用，投资尽早收回

B.适当提高建设工程功能要求和质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C.制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价

D.如果要抢时间.争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第33题:在建设工程实施过程中，要避免不断提高质量目标的倾向，是质量控制()的要求。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法评标时，按照预定的评标规则，将投标报价之外的部分评审要素进行价格量化，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价，评标价最低的投标书为最优。

第35题:项目监理机构应当配备满足监理工作需要的()。

A.所有监理设施

B.主要监理设施

C.所有检测设备和工具

D.常规检测设备和工具

正确答案:查看最佳答案

第36题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:建设工程目标分解最基本的方式是()。

A.按工程内容分解

B.按时间分解

C.按总投资构成分解

D.按组织结构分解

正确答案:查看最佳答案

第38题:依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组.作业人员做出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是()。

A.项目负责人

B.负责各项目的班组长

C.专职安全生产管理人员

D.负责项目管理的技术人员

正确答案:查看最佳答案

第39题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时，建设单位的正确做饭是()。

A.只需发布招标公告，不需要进行资格预审

B.不仅需要发布招标公告，而且需要进行资格预审

C.既不需要发布招标公告，也不进行资格预审

D.不需要发布招标公告，怛需要进行资格预审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:监理单位申请资质，经资质审查符合资质等级标准后，由建设行政主管部门颁发()。

A.《工程监理企业资质证书》

B.《监理申请批准书》

C.《营业执照》

D.《监理业务手册》

正确答案:查看最佳答案

第41题:业主提供满足监理工作需要的设施不包括()。

A.办公设施

B.交通设施

C.检查设施

D.生活设施

正确答案:查看最佳答案

第42题:在实施全过程监理的建设工程上，()是建设项目的管理主体。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:管理参与要素分配可采用()，根据经营管理的业绩按一定比例提取股

A.定价折股

B.期权制入股

C.即期制入股

D.考核评估制

正确答案:查看最佳答案

第44题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，以下说法中正确的是()。

A.自行更换后通知委托人

B.自行更换，无需通知委托人

C.需报告委托人，未经同意不得更换

D.项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

正确答案:查看最佳答案

第45题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第46题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第47题:总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理，属于监理工作的()措施。

A.合同

B.组织

C.技术

D.经济

正确答案:查看最佳答案

第48题:()往往是设备工程监理的主要工作对象。

A.小型设备工程

B.中型设备工程

C.大型设备工程

D.大中型设备工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:要求监理工程师具有丰富的经验，主要指的是()。

A.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验即可

B.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验，若在两个或两个以上更多方面都具有丰富的经验则更好

C.监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上更多方面的经验

D.监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第51题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第53题:进度控制的具体措施有()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.激励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第54题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第55题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第56题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第57题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第58题:《建筑法》关于建筑许可的规定包括对()的规定。

A.建筑工程施工许可

B.建设单位应具备的条件

C.从事建筑活动的单位应具备的条件

D.从事建筑活动的专业技术人员执业资格

E.从事建筑活动的专业技术人员执业资质

正确答案:查看最佳答案

第59题:在下列内容中，()是对建设工程信息进行分类应遵循的原则。

A.适应性

B.稳定性

C.兼容性

D.可扩展性

E.流动性

正确答案:查看最佳答案

第60题:在下列监理文件中，要求建设单位和监理单位长期保存，并送城建档案管理部门保存的是()。

A.监理实施细则

B.工程开工／复工审批表

C.质量事故报告及处理意见

D.合同变更材料

E.工程竣工决算审核意见书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:组织结构的活动应当遵循的基本原理包括()。

A.要素有用性原理

B.动态相关性原理

C.最大效益性原理

D.主观能动性原理

E.规律效应性原理

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第63题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建设工程数据库对建设工程()阶段的目标确定具有重要作用。

A.项目决策

B.方案设计

C.初步设计

D.施工招标

E.施工

正确答案:查看最佳答案

第65题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第66题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。

A.违法行为

B.违约行为

C.违规行为

D.违纪行为

E.违背职业道德的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第68题:监理大纲的主要内容是:()。

A.拟派往项目监理机构的监理人员情况简介

B.拟达到的三大控制的目标

C.拟采用的监理方案

D.将提供给业主的监理阶段性文件

E.估计所需的监理费用

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第70题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第71题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第72题:快速路径法可在下列模式中采用:()。

A.平行承发包模式

B.总分包模式c.项目总承包模式d.ｐｍ模式e.

C.项目总承包模式

D.ｐｍ模式

E.cｍ模式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第74题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第75题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第76题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第77题:下列说法正确的是:()。

A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行

B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行

C.监理例会应定期召开，每月举行一次

D.专业性监理会议由总监理工程师主持

E.专业性监理会议由专业监理工程师主持

正确答案:查看最佳答案

第78题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--湖南长沙监理工程师在线试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第79题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。