一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第1题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第3题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:由题意可知答案为90天。

第4题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第5题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。

A.投标文件中个别地方存在漏项

B.投标文件中提供了不完整的技术信息

C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

第8题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.正常监理工作

B.附加监理工作

C.额外监理工作

D.义务监理工作

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于建设工程勘察设计合同，下列说法错误的是()。

A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

C.委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位

D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利.义务关系的协议

正确答案:查看最佳答案

第11题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

第12题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:企业定额的水平()。

A.应反映社会平均水平

B.应高于地区定额水平才具有竞争能力

C.都高于地区定额水平

D.都低于地区定额水平

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

第15题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第16题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第17题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

A.1800万元，1800万

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额，最终形成评标价。投标人工期9个月，比10个月提前1个月，可给建设单位带来收益30万元，则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

第18题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定，如果承包商对助手的指示有疑义时，()。

A.不需再请助手澄清，可直接按想法对其予以确认.取消或改变

B.不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

C.需再请助手澄清，再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

D.需再请助手澄清，可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

第20题:施工合同履行过程中，可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。

A.合同约定的合同价款

B.追加的合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源.

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第23题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第24题:对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。

A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位

B.总监理工程师.监理单位技术负责人

C.项目经理.总监理工程师

D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第26题:施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第27题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

第29题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.25

D.60

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。选项A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明；选项B错误，投标人书面回答的澄清.说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。参见教材P34。

第31题:《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料.设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。

第32题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第34题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。

A.抵押物已登记的先于未登记的受偿

B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第36题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第38题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第39题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:施工合同履行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。

A.动力设备

B.输电线路

C.地下管道

D.人口密集区

正确答案:查看最佳答案

第41题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第42题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。

A.要式

B.不要式

C.书面

D.口头

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第44题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第46题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

第47题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第48题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()

A.合同工期

B.工程承包范围

C.合同生效时间

D.违约.索赔和争议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。

A.施工材料的采购

B.重要设备.材料的采购

C.勘察.设计服务的采购

D.监理服务的采购

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第51题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第52题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第54题:在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.车辆

D.机器

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证；选项B错误，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任；选项C正确，以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人；选项D正确，连带责任保证的责任重于一般保证的责任；选项E错误，保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。

第56题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第57题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的()，报送项目监理机构。

A.工程检查记录

B.资质证明

C.试验报告

D.工程变更单

E.复验报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同

E.施工质量责任期限不同

正确答案:查看最佳答案

第59题:《担保法》规定的担保方式为()

A.保证

B.保留

C.抵押

D.留置

E.定金

正确答案:查看最佳答案

第60题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力

E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第63题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第64题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第67题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第68题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第69题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是()。

A.永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.发包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

C.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由承包人承担

D.承包人设备的损坏由承包人承担

E.不能按期竣工的，承包人应当支付逾期竣工违约金

正确答案:查看最佳答案

第71题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第73题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第74题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

第75题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第76题:评标委员会修正错误的原则是()

A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写写金额为准

B.总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，但总价金额小数点有明显错误的除外

C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以评标委员会评定金额为准

D.总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外

正确答案:查看最佳答案

第77题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第78题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第79题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。