一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于工程再分包的说法,正确的是()

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人

正确答案:查看最佳答案

第2题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

第3题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是保险概述。

第4题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于保险索赔的说法，正确的是()。

A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有关保险索赔内容。P41.

第6题:工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用

B.建设单位维修并承担费用

C.施工单位维修并承担费用

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

第8题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。

A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的

B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的

C.未经传票传唤，缺席判决的

D.原告和被告和解的

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构

B.检测机构不得与建设单位有隶属关系

C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构

D.检测人员.检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于财产保险合同的说法，不正确的是()。

A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同

B.财产保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同

C.在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同

D.建筑工程一切险是财产保险合同，安装工程一切险是人身保险合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是()。

A.城市建设用地使用权，可在土地地表.地上或地下分别设立

B.严禁以划拨方式设立建设用地使用权

C.经营性建设用地可以采用招标.拍卖方式出让

D.建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是()。

A.赔偿损失

B.停止侵害

C.恢复原状

D.消除危险

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.应当对未成年工定期进行健康检查

C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动

D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业

正确答案:查看最佳答案

第18题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于工程合理使用年限的说法,正确的是()。

A.工程合理使用年限是指工程的地基基础.主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致

正确答案:查看最佳答案

第20题:授予发明和实用新型专利权的条件不包括()。

A.新颖性

B.创造性

C.实用性

D.期限性

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《合同法》，下列关于委托合同的表述中，正确的是()。

A.原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意

B.无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失

C.有偿的委托合同，受托人处理事务所需的必要费用，应当先行垫付

D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同，但造成对方损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是()。

A.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于分包工程的项目管理机构，下列说法正确的是()。

A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构

B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员

C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员

D.分包工程发包人将工程分包后，可以不在施工现场设立项目管理机构，但必须派驻相应人员

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:环境保护设施的竣工验收，应当()。

A.单独申请并单独验收

B.与主体工程一同申请并同时组织验收

C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行

D.在主体工程验收结束后单独组织

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()

A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有

C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

第27题:某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商

B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商

C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理

D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

第29题:某工程施工招标文件，其“投标保证金”条款规定中符合法律规定的是()。

A.本招标项目估算价6000万元，投标保证金为100万元

B.投标保证金以现金方式提交的，应当自投标人基本账户转出。以银行保函方式提交的，投标保函有效期必须与投标有效期一致，否则作废标处理

C.①投标人串通投标的，②投标书被评定为废标的，③投标人在投标截止前未经招标人同意擅自撤回投标的，④在投标有效期内修改.补充.撤销投标文件的，⑤中标后未在规定期限内提交履约保证金或拒绝签订合同的，其投标保证金均不予退还

D.中标人的投标保证金不退。未中标的投标人，其投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5日内无息退还

正确答案:查看最佳答案

第30题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料，则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

第34题:关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第36题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需债务人同意，但需通知债务人

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

正确答案:查看最佳答案

第39题:我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。

A.审查

B.审批

C.登记

D.备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.危险性分析.应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.事故预防及应急保障.应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责.危险性分析.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。

第42题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。

第43题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是()。

A.对发布有误的信息，由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合，可向公告部门提出出面符合申请

C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外

D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需再公告平台上予以声明

正确答案:查看最佳答案

第44题:承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为()。

A.属于要约邀请，随时可以撤消

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消

D.属于要约，而且不可撤消

正确答案:查看最佳答案

第45题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于民事诉讼正确的说法，正确的是()

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。

A.投标保证金不得超过投标报价的3%

B.投标保证金的有效期与投标有效期相同

C.实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金

D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第48题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考察的是地役权，选项A地役权自合同生效时成立，选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意，C选项，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的，未经用益物权人同意，土地所有认不得设立地役权，即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意，D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的，转让部分涉及地役权的，转让供役地的，地役权对受让人具有约束力。

第49题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。P342.

第51题:在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

正确答案:查看最佳答案

第54题:年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请发专利。6月12日**专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。****年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专****满的期限是()

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲装饰公司拖欠某劳务合同10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

正确答案:查看最佳答案

第60题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第61题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第63题:对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。

A.施工企业项目经理.现场监理工程师

B.施工企业技术负责人.建设单位负责人

C.施工企业技术负责人.总监理工程师

D.建设单位负责人.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题:哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？

第64题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。

A.重大责任事故罪处

B.重大劳动安全事故罪处理

C.工程重大安全事故罪处

D.意外事件处理

正确答案:查看最佳答案

第66题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一，同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二，合同约定的工程验收合格的。第三，因非承包商原因致使工程停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

第68题:根据《国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知》规定，关于施工企业在工程建设中需缴纳的保证金，下列说法正确的是()。

A.依法可设立履约保证金.预付款保证金.投标保证金

B.保证金推行银行保函制度，施工企业必须用银行保函方式缴纳

C.未按规定返还保证金的，收取方仅向施工企业返还相应的保证金即可

D.未经国务院批准，各部门.各地区一律不得以任何形式新设保证金项目

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第71题:某公司将其所有的一处房产出租后，因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时，该公司因无力清偿，便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置，故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期，因而拒绝搬出。对此，下列表述中合理的说法是()。

A.银行无权解除租赁合同

B.抵押厂房的行为无效

C.银行有权解除租赁合同

D.该公司有权抵押房产

E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《物权法》第190条规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此，本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效，且租赁权设定于抵押权之前，银行无权解除租赁合同，原承租人有权继续使用该房屋，直到租赁期满为止。

第72题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。

A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的

D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的

E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定

B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁

E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有()。

A.延长工作时间一般每日不得超过1小时

B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间

C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过36小时

D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资200%的工资报酬

E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得有的行为包括()。

A.不按设计图纸施工

B.使用不合格设备.建筑构(配)件

C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的

D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动

E.变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:可以作为工程重大安全事故罪的主体包括()。

A.建设单位

B.施工单位

C.安全生产监督部门

D.建设行政主管部门

E.招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有()。

A.李某因工伤丧失了民事行为能力

B.张某取得资格证书4年后方才申请注册，并继续教育合格

C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册

D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

E.孙某虽然已年满65岁，但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是最低工资保障制度，A选项，乡镇企业不适用最低工资标准，(应由政府决定是否适用)，C选项，有毒有害等特殊工作条件下的津贴不包括在最低工资内。

第79题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.有施工单位签署的工程保修书

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

E.有勘察.设计.施工单位共同签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

第80题:在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，其中应标明()。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

正确答案:查看最佳答案

第81题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作

A.设备

B.技术

C.材料

D.资金

E.劳力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第83题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。

A.工程项目竣工验收报告

B.图纸会审和技术交底记录

C.设计变更通知单

D.隐蔽验收记录及施工日志

E.安全技术资料

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.转包.违法分包造成的损失

B.偷工减料等造成的损失

C.与监理单位串通造成的损失

D.保管不善造成的损失

E.中途变更承揽工作要求造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括()。

A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的

B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的

C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的

D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的

E.认为行政机关违法集资.征收财物.摊派费用或者违法要求履行其他义务的

正确答案:查看最佳答案

第87题:物权的保护方法包括()。

A.请求确认权利

B.请求排除妨害

C.支付违约金

D.请求恢复原状

E.赔礼道歉.消除影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有()。

A.投标文件未经投标单位负责人签字

B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2％

C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价

D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容

E.投标联合体没有提交共同投标协议

正确答案:查看最佳答案

第89题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。

A.为加快设计进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作

B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主题结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”

C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”

D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底

E.设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有()

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件

D.不同投标人委托同一单位办理投标

E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第92题:在建设工程施工合同中，根据我国《合同法》的规定，认定无效的情形有()。

A.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

B.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

C.建设工程主体结构分包的

D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

E.建设工程合同应当采用书面形式，未采用书面合同的

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程招标过程中，关于招标代理机构的行为及后果，说法正确的是()。

A.招标代理机构应当以自己的名义发布招标公告和组织评标

B.招标代理机构在招标人授权范围内实施的行为，与招标人承担连带责任

C.招标代理机构有权随时辞去委托，但造成招标人损失的应当赔偿损失

D.招标代理构需要将招标事务转委托他人代理的，应当经过招标人同意

E.招标代理机构超越授权实施的行为，投标人有理由相信其有代理权的，由招标人承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:委托代理关系终止的情形有()。

A.代理期间届满

B.代理人辞去委托

C.被代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.作为被代理人的法人组织终止

正确答案:查看最佳答案

第95题:某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。

A.建筑公司可以解除设备买卖合同

B.解除设备合同的效力及于零部件

C.解除设备合同的效力不涉及零部件

D.建筑公司可以拒绝接收这台设备

E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因此，建筑公司可以拒绝接收这台设备或解除设备买卖合同，解除合同的效力及于零部件。

第96题:下列有关应急救援预案的规定，正确的是()。

A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审

B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述

C.按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案

E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于建设单位违法发包()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位设置不合理的招投标条件，限制.排斥潜在投标人或者投标人的

E.建设单位指定分包

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包

D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任

E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.提供虚假的信用状况

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年广西壮族自治区一级建造师法律法规历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！