我们该怎么找到"山东省监理工程师在线测试历年题库"？孔子曾经说过，知之者不如好之者，好之者不如乐之者。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 经过上述讨论，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们复习吧！最后的祝福:考试即将来临，或许你有些焦急紧张，或许有些不安担心，或许正在为一道数学题而绞尽脑汁，或许我帮不上什么忙，就祝你考试顺利吧!~用平常心对待，问心无愧，尽力就好!~加油!~

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度计划及时提交给监理工程师审查的目的是为了()。

A.及时得到工程预付款

B.听取监理工程师的建设性意见

C.解除其对施工进度所承担的责任和义务

D.使监理工程师及时下达开工令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第2题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第3题:《建设工程质量管理条例》规定，()。

A.设计单位不得指定生产厂和供应商

B.除特殊要求外，设计单位不得指定生产厂和供应商

C.设计单位可以指定生产厂和供应商

D.除特殊要求外，设计单位可以指定生产厂和供应商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据建设程序，设备工程投资的合理确定分为六个阶段。其中，在设备制造与安装招投标阶段()。

A.要按照承包方实际完成的工作内容，以合同价为基础，同时考虑因物价上涨以及其他因素引起的投资变化，合理确定结算价

B.合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资

C.根据有关概算定额或概算指标编制总概算。对在初步设计阶段实行招标承包制签订承包合同协议的，其合同价也应在总概算相应的范围以内。在项目施工图设计阶段，根据施工图纸编制施工图预算

D.对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总，编制竣工决算

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。

A.组织行为

B.组织设计

C.组织结构

D.组织模式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前第28天。

第8题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第9题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。

第10题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第11题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()

A.政府主管部门

B.建设单位

C.安全生产监督机构

D.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:按照规定，()应当将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:2014年真题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列各项中，不属于勘察设计单位选择方式的是()。

A.招标

B.议标

C.直接委托

D.设计方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第15题:在建设工程监理招标中，选择工程监理单位应遵循的最重要的原则是()。

A.报价优先

B.基于制度的要求

C.技术优先

D.基于能力的选择

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第17题:运用标准价调整法进行估价时，首要步骤是()。

A.进行房地产分组

B.确定估价范围

C.设定标准房地产

D.测算标准价

正确答案:查看最佳答案

第18题:在下列关于可行性研究报告的表述中，正确的是()。

A.可行性研究报告是项目最终决策文件

B.可行性研究报告是项目初步决策文件

C.可行性研究报告应直接报送有关部门审批

D.可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:建设工程质量.造价.进度三大目标的优先顺序并非固定不变，这体现了()。

A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准

B.定性分析与定量分析相结合

C.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

D.建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程监理单位在工程设计阶段为建设单位提供相关服务时，主要服务内容是()

A.编制工程设计任务书

B.编制工程设计方案

C.报审有关工程设计文件

D.组织评审工程设计成果

正确答案:查看最佳答案

第21题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:按照《建设工程监理合同》示范文本,监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师，以下说法中正确的是()。

A.自行更换后通知委托人

B.自行更换，无需通知委托人

C.需报告委托人，未经同意不得更换

D.项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程建设的各种规范.标准属于()。

A.工程外部环境资料

B.工程建设的法律.法规

C.政府批准的工程建设文件

D.工程实施过程中的有关信息

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第25题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资工程，政府需要审批()。

A.资金申请报告

B.开工报告和施工图预算

C.初步设计和概算

D.项目建议书和开工报告

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第27题:用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费.医疗费等，属于工程监理费中的()。

A.直接成本

B.间接成本

C.经营性业务支出

D.附加费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:以一定的方式中断风险源，使风险不发生或不再发生，这一风险对策称为()。

A.风险回避

B.损失控制

C.风险自留

D.风险转移

正确答案:查看最佳答案

第29题:国有工程监理企业改制为有限责任公司应当遵循一定的程序，在资产评估后的步骤是()。

A.清产核资

B.股权设臵

C.产权界定

D.提出改制申请

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建设工程监理规范》，监理工作总结由()编写。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理人员

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:下列关于建设工程监理招标准备的工作，不属于其内容的是()。

A.编制招标方案

B.明确招标范围和内容

C.组织现场踏勘

D.确定招标组织

正确答案:查看最佳答案

第32题:由于()重复出现的概率较小，因而预测的准确性相对较差，也就较难防范。

A.纯风险

B.投机风险

C.自然风险

D.主观风险

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师申请延续注册时不予注册的情形是()。

A.未达到注册监理工程师继续教育要求的

B.诚信聘用单位被降低资质等级的

C.聘用单位是施工企业的

D.注册有效期届满30日前申请延续注册的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:工程监理企业从事建设工程监理活动时，应具备“守法.诚信.公平.科学”的准则，体现诚信准则的是()。

A.建立健全与建设单位的合作制度

B.按照工程监理合同约定严格履行义务

C.具有良好的专业技术能力

D.不得出借.转让工程监理企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第35题:监理规划编写完成后，需经()。

A.监理单位技术主管部门审核，业主认可

B.监理单位技术主管部门确认，业主审核

C.监理单位技术主管部门与业主共同审核

D.监理单位技术主管部门与业主共同确认

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程监理招标的标的是()。

A.监理酬金

B.监理设备

C.监理人员

D.监理服务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:《建设工程监理规范》中所规定A类表是()。

A.建设单位用表

B.监理单位用表

C.承包单位用表

D.各方通用表

正确答案:查看最佳答案

第38题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第39题:不需开槽的工程，以()作为正式开工日期。

A.任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期

B.临时建筑开始施工的日期

C.正式开始打桩的日期

D.开始进行土石方工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:流水节拍是组织流水施工的()。

A.工艺参数

B.时间参数

C.空间参数

D.非流水施工参数

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第42题:工程监理企业允许其他单位或者个人以本企业名义承担监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

A.1倍以上2倍以下

B.1倍以上3倍以下

C.2倍以上3倍以下

D.5倍以上

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，监理例会会议纪要由()根据会议记录整理，并经与会各方代表会签。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第44题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第45题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第46题:在计划性风险自留的损失支付方式中，不能充分体现其“计划性”的方式是()。

A.建立非基金储蓄

B.从现金净收入中支出

C.自我保险

D.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向，确保基本质量目标的实现，并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用，这表明对建设工程质量应进行()控制。

A.前馈

B.系统

C.全过程

D.全方位

正确答案:查看最佳答案

第48题:同一风险由不同的人识别，结果可能会有较大的差异。这表明风险识别具有()。

A.主观性

B.个别性

C.复杂性

D.不确定性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:建设工程监理的()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。

A.服务性

B.科学性

C.公平性

D.独立性

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第51题:施工招标阶段监理工作制度包括()。

A.编制招标文件有关制度

B.合同条件拟定及审核制度

C.设计文件.图纸审查制度

D.组织招标实务有关制度

E.施工组织设计审核制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是()。

A.审查施工组织设计

B.落实目标控制的组织机构和人员

C.明确目标控制人员的任务

D.选择最佳的建设工程组织管理模式

E.改善目标控制工作的流程

正确答案:查看最佳答案

第53题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第54题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第56题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第57题:施工监理服务收费调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程复杂程度调整系数

C.高程调整系数

D.监理企业资质调整系数

E.工程所在地区调整系数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第59题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

第60题:平行承发包模式的特点是()。

A.有利于缩短工期

B.有利于减少合同数量

C.有利于质量控制

D.有利于选择承建单位

E.有利于投资控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第62题:CＭ模式主要适用于以下情况:()。

A.投资因素最为重要的建设工程

B.进度因素最为重要的建设工程

C.质量因素最为重要的建设工程

D.设计变更可能性较大的建设工程

E.因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第63题:在将目标的实际值与计划值进行比较时，要注意以下几点:()。

A.明确目标实际值与计划值的内涵

B.合理选择比较对象

C.确定比较工作的人员

D.建立目标实际值与计划值的对应关系

E.确定衡量目标偏离的标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第65题:在下列内容中，属于施工阶段进度控制任务的是()。

A.审查施工单位的施工组织设计

B.审查施工单位的施工进度

C.协调各单位关系

D.预防并处理好工期索赔

E.审查确认施工分包单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第67题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。

A.工程情况

B.市场情况

C.贷款协议要求

D.业主对施工方要求

E.分包的实力

正确答案:查看最佳答案

第68题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第69题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:在对建设工程质量进行系统控制时，应注意以下问题:()。

A.对建设工程的共性质量目标和个性质量目标均进行控制

B.避免不断提高质量目标的倾向

C.确保基本质量目标的实现

D.尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

E.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制

正确答案:查看最佳答案

第71题:影响监理机构人员数量的主要因素有()。

A.工程建设强度

B.建设工程复杂程度

C.合同中要求

D.监理单位的业务水平

E.项目监理机构的组织结构和任务职能分工

正确答案:查看最佳答案

第72题:《建筑法》调整的行为是()。

A.各类房屋建筑的建造

B.各类房屋建筑附属设施的建造

C.线路.管道的安装活动

D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动

E.与房屋建筑配套的设备安装活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。

A.能分能合

B.按工程部位分解

C.统一分解的层次

D.区别对待，有粗有细

E.有可靠的数据来源

正确答案:查看最佳答案

第74题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。

A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业

B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操

C.具有科学的工作态度

D.不以个人名义承揽监理业务

E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

正确答案:查看最佳答案

第75题:在一个组织中，下列哪句话是正确的()。

A.有职位就有职权

B.有职权就有职位

C.有职权就有职责

D.有职责就有职权

E.有职责就有职位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第77题:在实践中，建设工程实际投资不超过计划投资可能表现为()。

A.在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资

B.在投资目标分解的较低层次上，实际投资在少数情况下超过计划投资，但在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资

C.在投资目标分解的较高层次上，实际投资超过计划投资，但在投资目标分解的较低层次上，实际投资均不超过计划投资

D.实际总投资超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都未出现实际投资超过计划投资的情

E.实际总投资未超过计划总投资，但在投资目标分解的各个层次上，都出现实际投资超过计划投资的情

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山东省监理工程师在线测试历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第79题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案