[点击进入最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。
A.只在实际进度滞后计划进度
B.只在实际进度超前计划进度
C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D.在实际进行不能保证按时完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日
B.开工或材料运抵施工场地之日起
C.监理单位实际开始监理工作之日
D.承包合同开始执行之日
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第3题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误,指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商;选项B错误,完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人;选项C错误,承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。
第4题:对拟验收的单位工程,总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位,同时提出“工程质量评估报告”,“工程质量评估报告”要由()共同签署。
A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位
B.总监理工程师.监理单位技术负责人
C.项目经理.总监理工程师
D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第5题:单位工程质量验收合格后,()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.勘察设计单位
正确答案:查看最佳答案
第6题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。
第7题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。
A.承包人负责投保,并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保,并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保,发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保,承包人承担办理保险的费用
正确答案:查看最佳答案
第8题:发包人逾期支付设计费()天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
A.14
B.15
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第9题:担保方式中,必须由第三人为一方当事人提供担保的是()。
A.保证
B.抵押
C.留置
D.质押
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第11题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
第12题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。
A.2%
B.2%
C.5%
D.7%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
正确答案:查看最佳答案
第15题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第17题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误,债务人或者第三人都可以提供抵押物;选项C错误,提单可用于质押;选项D错误,抵押物不转移占有。参见教材P11。
第18题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案:查看最佳答案
第20题:设计施工总承包模式下,承包人只可以索赔费用的是()
A.发包人要求中的错误
B.监理人的指示延误.错误
C.为他人提供方便
D.发包人原因影响涉及进度
正确答案:查看最佳答案
第21题:施工合同履行过程中,为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。
A.7
B.14
C.28
D.34
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。
A.保障.保险及担保
B.合同的生效
C.质量与安全
D.双方一般权利和义务
正确答案:查看最佳答案
第23题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.新要约
正确答案:查看最佳答案
第24题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。
A.公司甲
B.公司乙
C.银行
D.登记机关
正确答案:查看最佳答案
第26题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。
A.2013年3月1日
B.2013年3月20日
C.2013年3月10日
D.2013年3月15日
正确答案:查看最佳答案
第27题:设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。
A.提交设计文件
B.设计文件通过审批
C.设计人向施工单位完成设计交底
D.工程施工完成竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确,附表中的内容不得与正文中内容相抵触,使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。
第30题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第31题:划分采购标和包的基本原则不包括()。
A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的
B.能保证供货时间
C.能保证供货质量
D.多多益善的原则
正确答案:查看最佳答案
第32题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
正确答案:查看最佳答案
第33题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。
A.要式
B.不要式
C.书面
D.口头
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:委托监理合同的通用文件是()。
A.合同专用条件
B.合同标准条件
C.监理委托函
D.中标函
正确答案:查看最佳答案
第35题:采购方拒付货款,应当按照()的拒付规定办理。
A.国家财政部门结算办法
B.地方财政部门结算办法
C.中国人民银行结算办法
D.银行结算办法
正确答案:查看最佳答案
第36题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。
第37题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写,()进行检查,并作出检查结
A.项目技术负责人
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.项目专职质检员
正确答案:查看最佳答案
第38题:按照《中华人民共和国合同法》的规定,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()。
A.必须征得对方同意
B.无须征得对方同意,但要通知对方
C.无须征得对方同意,但要提供担保
D.无须征得对方同意,也无须通知对方
正确答案:查看最佳答案
第39题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第40题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。
A.施工阶段
B.招标阶段
C.竣工验收阶段
D.设计阶段
正确答案:查看最佳答案
第41题:设计开工的标志是()
A.合同签字盖章
B.合同规定开工期限
C.签字后第3天
D.收到定金
正确答案:查看最佳答案
第42题:设备采购合同履行过程中,由于包装防护不妥,造成货物锈蚀,由此造成的损失由()承担。
A.卖方
B.买方
C.运输方
D.买卖双方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:建设工程施工合同中,()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.组合计价合同
正确答案:查看最佳答案
第44题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()。
A.自行负责
B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延
C.不予补偿,但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第45题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。
A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.停工责任在承包人,因为工程师不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。
第47题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第48题:(1)某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法;(2)理论换算法;(3)查点法。参见教材P130。
第49题:建设工程施工过程中,实施暴(同音字)破作业,在放射.毒害性环境中施工,以及使用毒害性.腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前()天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。
A.7
B.14
C.15
D.30
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第51题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第52题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
正确答案:查看最佳答案
第53题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第56题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第57题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第58题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第59题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
正确答案:查看最佳答案
第60题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第61题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第62题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第63题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第64题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第65题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案:查看最佳答案
第66题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;
B.依法可以转让的股份.股票;
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第69题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第70题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第71题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案:查看最佳答案
第72题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
正确答案:查看最佳答案
第74题:狭义的工程险是针对工程的保险,工程的保险险种有()
A.建筑工程一切险(及第三者责任险)
B.人身意外伤害险
C.货物运输险
D.安装工程一切险(及第三者责任险)
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第76题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第77题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
第78题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第79题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:最新版新疆维吾尔自治区注册监理工程师电子题库