[点击进入甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:建设工程组织非节奏流水施工时,计算流水步距的基本步骤是()。
A.取最大值错位相减累加数列
B.错位相减累加数列取最大值
C.累加数列错位相减取最大值
D.累加数列取最大值错位相减
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:监理工程师对施工组织设计进行审查时,应遵循()的原则。
A.质量第一.安全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
正确答案:查看最佳答案
第2题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问,招标人对此问给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人,并说明问来源
D.应发给全体投标人,但不说明问来源
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。
第3题:根据现行工程量计量规范,清单项目的工程量应以()为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第5题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第6题:施工单位提出的见证取样送检的试验室,监理工程师应()。
A.提出担保要求
B.进行实地考察
C.提供试验计划
D.规定试验设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第9题:控制图就是利用()规律来识别生产过程中的异常原因,控制系统性原因造成的质量波动,保证生产过程处于控制状态。
A.质量特性值呈正态分布
B.质量特性值呈周期性变化
C.质量特性值易于识别
D.特性值的稳定状态
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期,属于建设工程进度计划体系中()内窨。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
正确答案:查看最佳答案
第11题:组织流水施工时,流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
正确答案:查看最佳答案
第12题:监理工程师最早应在()阶段进行施工现场条件调研和分析,以确保工程建设进度总目标的实现。
A.设计任务书
B.设计准备
C.初步设计
D.施工招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第14题:在施工图设计阶段,如果发现由于某专业设计原因使施工图预算超过分配的投资限额,应对()进行调整。
A.初步设计
B.施工图设计
C.设计概算
D.施工预算
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列设计进度控制的目标中,不属于设计准备工作时间目标的是()。
A.确定规划设计条件
B.提供设计基础资料
C.选定设计单位.商签设计合同
D.确定施工图设计的交图时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第17题:在单代号搭接网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.持续时间总和最长
B.时间间隔均为零
C.时距总和最长
D.由关键节点组成
正确答案:查看最佳答案
第18题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第19题:不属于工程建设进度比较法的是()。
A.横道图比较法
B.列表比较法
C.香蕉形曲线比较法
D.函数比较法
正确答案:查看最佳答案
第20题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
正确答案:查看最佳答案
第21题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第22题:在工程网络计划执行过程中,如果某项工作的进度偏差超过其自由时差,则该工作()。
A.实际进度影响工程总工期
B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间
C.由非关键工作转变为关键工作
D.总时差大于零
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据投标报价的一般编制程序,()是投标报价决策前最接近的工作步骤。
A.熟悉招标文件
B.核算工程量
C.按工程量清单计算和汇总标价
D.分包工程询价
正确答案:查看最佳答案
第24题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第25题:在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第26题:对于工程中所用的主要材料和设备,在订货之前施工单位应进行申报,经()论证同意后方可订货。
A.设计单位
B.监理工程师
C.业主
D.主管部门
正确答案:查看最佳答案
第27题:复核工程付款账单,签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失,按事故的性质及严重程度划分,该事故属于()。
A.一般质量事故
B.严重质量事故
C.重大质量事故
D.中等质量事故
正确答案:查看最佳答案
第29题:某项目第1年投资500万元,第2年又投资500万元,从第3年进入正常运营期。正常运营期共18年,每年净收入为110万元,设行业基准收益率为8%,该项目的财务净现值为()万元。
A.-63.35
B.-7.83
C.-79.16
D.-144.68
正确答案:查看最佳答案
第30题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计,应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:在建安工程造价中,材料预算价格是指材料()的价格。
A.出厂
B.到施工操作地点
C.到施工工地仓库后出库
D.到施工工地仓库
正确答案:查看最佳答案
第32题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第33题:工程网络计划的工期优化是通过(),使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:关于净现值指标的说法,正确的是()。
A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B.该指标未考虑资金的时间价值
C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率
D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时,应在设计工作开始之前完成的工作是()。
A.建立健全的设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.审查设计进度计划的合理性
D.监理设计工作技术经济责任制
正确答案:查看最佳答案
第36题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算,先是估算出()的投资,然后再按一定比例估算其他几项投资。
A.建筑物
B.给排水.电气照明
C.构筑物
D.生产设备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第38题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由()签发支付证书。
A.专业监理工程师
B.业主
C.总监理工程师
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第40题:某项目总投资4400万元,年平均息税前利润595.4万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34万元,则该项目的总投资收益率为()。
A.9.18%
B.13.53:%,.
C.21.96%
D.32.55%
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列报审.报验表中,需要建设单位签署审批意见的是()。
A.分包单位资格报审表
B.施工进度计划报审表
C.分项工程报验表
D.工程复工报审表
正确答案:查看最佳答案
第42题:依据国家有关规定,国家或行业.地方的定额.指标和取费标准以及设备和主材价格等,从工程费用中的单项工程入手来估算初始投资,称为()。
A.比例估算法
B.生产能力指数法
C.概算指标法
D.资金周转率法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某工程施工至2019年3月底,经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列关于措施项目的说法中,符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定的是()。
A.招标控制价应包括项目的全部风险费用
B.措施项目费以项为单位计价的,价格包括除利润.税金以外的全部费用
C.总承包服务费由发承包双方协商确定
D.税金应按国家或者省级.行业建设主管部门规定的标准计算
正确答案:查看最佳答案
第45题:工程在规定的条件下,满足规定功能要求使用的年限,也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的()。
A.适应性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是()。
A.基本原理和原则不同
B.基本理念和思维方式不同
C.关注点和目标不同
D.使用方法(工具)不同
正确答案:查看最佳答案
第47题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.单价法
D.实际费用法
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态,发现质量问题,但其缺点是()。
A.不能用以确定公差范围
B.不能确定质量问题原因
C.不能用于制定质量标准
D.不能反映质量动态变化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第50题:实行限额设计,应根据()对各设计专业的投资进行分配,并按分配的投资限额控制设计。
A.业主的要求
B.项目的功能和设计要求
C.项目的规模
D.施工单位的要求
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第52题:在合同执行过程中,由于通货膨胀使工料成本增加,按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第54题:国产设备的原价一般是指()。
A.出厂价
B.出厂价与运费.装卸费之和
C.设备市场价
D.设备成本价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,货样买卖属于非即时买卖合同。B项,凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。D项,凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第56题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第57题:关于合同价款期中支付的说法中,错误的有()。
A.对于包工包料的工程,预付款的支付比例为10%~30%。
B.工程预付款可以按年进行预付
C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%
D.进度款的支付按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程设计变更由()审查准。
A.业主
B.监理工程师
C.原设计单位
D.造价工程师
正确答案:查看最佳答案
第59题:当工程总报价确定后,通过调整工程量清单内某些项目的单价,使其不影响中标,但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。
A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第61题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36,单方造价为1200元,重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28,单方造价为1250元,重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15,单方造价为1230元,重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12,单方造价为1180元,重要系数为0.3215。其最佳方案是()。
A.甲方案
B.乙方案
C.丙方案
D.丁方案
正确答案:查看最佳答案
第62题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
正确答案:查看最佳答案
第63题:某公司开发项目投资100万元,资金时间价值率为20%,计划五年内等额回收,则每年应回收资金额为()万元。
A.33.438
B.34.438
C.35.538
D.36.438
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:工程施工过程中,同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时,应事先报()认可。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.项目监理机构
正确答案:查看最佳答案
第65题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中,作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。
A.监理大纲
B.监理手册
C.监理规划
D.监理细则
正确答案:查看最佳答案
第66题:在建设项目财务评价中,反映项目盈利能力的常用指标是()。
A.生产能力利用率
B.资产负债率
C.内部收益率
D.流动比率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。
A.建设单位的检验试验费
B.建设单位的管理费
C.措施费
D.材料费
正确答案:查看最佳答案
第68题:建设工程投资控制最主要的阶段是()。
A.施工阶段
B.招标阶段
C.竣工验收阶段
D.设计阶段
正确答案:查看最佳答案
第69题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
第70题:建设工程组织流水施工的特点是()。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.尽可能地利用工作面进行施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较简单
正确答案:查看最佳答案
第71题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等,称之为工程的()。
A.适用性
B.耐久性
C.安全性
D.可靠性
正确答案:查看最佳答案
第72题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第75题:()是建设工程施工阶段投资控制的目标。
A.施工图预算
B.修正概算
C.施工图预算或合同价
D.合同价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程建设过程中,确定工程项目的质量目标应在()阶段。
A.项目可行性研究
B.项目决策
C.工程设计
D.工程施工
正确答案:查看最佳答案
第77题:在选定设计单位后,应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商,双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A.监理工程师和设计单位
B.建设单位和监理单位
C.监理工程师和建设单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
第78题:FIDIC《施工合同条件》关于工程变更权的描述不正确的是()。
A.承包商应绝对遵守并执行每项变更
B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更
C.任何部分工程的标高.位置和(或)尺寸改变可以构成变更
D.只有工程师指示或批准了变更,承包商才能对永久工程做出改变和(或)修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定出防范性对策
B.在施工过程中进行投资跟踪控制,定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较,发现偏差,分析产生偏差原因,纠正偏差
C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图
D.协商确定工程变更的价款,审核竣工结算
E.复核工程付款账单,签发付款证书
正确答案:查看最佳答案
第81题:某工程双代号时标网络计划如下图所示,***正确的结论有()。A.工作
A.关键工程b.工作
B.工作b的自自时差为2天c.工作
C.工作c的总时差为零d.工作
D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作
E.工作e的最早开始时间为第2天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第83题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。
A.编制工程勘察任务书
B.协助建设单位选择工程勘察单位
C.审查勘察单位提交的勘察方案
D.审查勘察单位提交的勘察成果报告
E.检查勘察单位执行勘察方案的情况
正确答案:查看最佳答案
第84题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。
A.对员工进行职业道德的教育,教育员工要识别影响他们工作的制约条件
B.在本职工作中,让员工有一定的自主权,并承担解决问题的责任
C.把组织的总目标分解到职能部门和层次,激励员工为实现目标而努力,并评价员工的业绩
D.启发员工积极提高自身素质
E.识别质量管理体系所需要的过程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:单位工程划分的原则是()。
A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程
B.规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程
C.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程
D.分部工程的划分应按专业性质.建筑部位确定
E.当分部工程较大或较复杂时,可按施工程序.专业系统及类别等划分为若干个子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第86题:()是评价项目施工质量的依据。
A.工程验收资料
B.合同文件
C.质量检验评定标准
D.施工质量检测数据
E.设计图纸文件
正确答案:查看最佳答案
第87题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第88题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
正确答案:查看最佳答案
第89题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范,是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
正确答案:查看最佳答案
第90题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。
A.施工原因
B.客观原因
C.业主原因
D.物价上涨
E.设计原因
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第93题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第94题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。
A.全数检验
B.分层抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
E.等距抽样
正确答案:查看最佳答案
第95题:关于投标报价编制的说法,正确的有()。
A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本
D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
E.执行工程量清单招标的,投标人必须按照招标工程量清单填报价格
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列影响建设工程进度的不利因素中,属于建设单位因素的有()。
A.不能及时向施工承包单位付款
B.组织协调不利,导致停工待料
C.由于使用要求改变而进行设计变更
D.提供的场地不能满足工程正常需要
E.邻近工程施工干扰
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。
A.计划期
B.年度投资计划
C.施工阶段
D.项目组成
E.设计图纸交付顺序
正确答案:查看最佳答案
第98题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
第99题:在工程项目固定资产投资中,工程建设其他投资指的是()。
A.土地使用费
B.与项目建设有关的其他费用
C.项目勘察设计费
D.联合试运费和生产准备费
E.与未来企业生产经营有关的其他费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时,质量控制的主要任务是()。
A.做好预控和技术复核
B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系
C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性
D.审查设备制造生产计划和工艺方案
E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制
正确答案:查看最佳答案
第101题:价值工程的核心内容是()。
A.思想方法
B.不断创新
C.管理技术
D.降低成本
E.功能与成本进行系统分析
正确答案:查看最佳答案
第102题:下列费用中,属于设备运杂费的有()。
A.国产标准设备由制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费
B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装及包装材料器具费
C.供销部门手续费
D.设备成套公司供应设备的服务费
E.国外运费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
第104题:敏感性分析的步骤包括()。
A.选定需要分析的不确定因素
B.计算确定因素的临界点
C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值
D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序
E.确定进行敏感性分析的经济评价指标
正确答案:查看最佳答案
第105题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分部工程可按()划分。
A.施工工艺
B.工程部位
C.工程量
D.专业性质
E.施工段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:工程质量缺陷可分为()。
A.可整改质量缺陷
B.不可整改质量缺陷
C.暂时质量缺陷
D.永久质量缺陷
E.常规质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
第107题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第108题:编制标底价格应遵循的原则有()。
A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内
B.标底价格应考虑市场价格变化因素,应力求与市场的实际变化吻合
C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等
D.按企业级别取费
E.一个工程只能编制一个标底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第110题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号),其中***()
A.1-2-3-8
B.1-2-3-6-8
C.1-2-5-6-8
D.1-2-5-7-8
E.1-4-7-8
正确答案:查看最佳答案
第111题:建设工程依次施工的特点包括()。
A.充分利用工作面施工
B.工期长
C.施工现场的组织较简单
D.不利于提高劳动生产率
E.不利于资源供应的组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组,利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法,其优点有()。
A.突出重点
B.审查速度快
C.工作量小
D.适用范围小
E.易定案
正确答案:查看最佳答案
第113题:索赔费用的计算方法有()。
A.经验法
B.实际费用法
C.总费用法
D.公式法
E.修正的总费用法
正确答案:查看最佳答案
第114题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现,该计划符合要求工期,但分期施工不能满足分批动用的需要,此时应进行的工作内容包括()。
A.及时向承包商发出整改通知书
B.要求承包商增加施工力量
C.协助承包商修改施工进度计划
D.要求承包商重新确定施工方案
E.协助分包商修改施工进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中,属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
正确答案:查看最佳答案
第116题:控制工程建设进度的合同措施包括()。
A.分解工程项目并建立编码体系
B.分段发包.提前施工
C.确定进度协调工作制度
D.合同工期与进度计划的协调
E.定期向业主提供进度比较报告
正确答案:查看最佳答案
第117题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第118题:在影响工程质量的诸多因素中,环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。
A.防护设施
B.水文.气象
C.施工作业面
D.组织管理体系
E.通风照明
正确答案:查看最佳答案
第119题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
正确答案:查看最佳答案
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:甘肃省监理工程师在线模拟模拟习题