[点击进入江西省南昌监理工程师题目]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()。
A.1800万元,1800万元
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元,评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。
第1题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第2题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款500万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A.还有100万元
B.还有150万元
C.还有190万元
D.全部消灭
正确答案:查看最佳答案
第3题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。
A.承揽合同
B.买卖合同
C.采购合同
D.供应合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第5题:在建设工程施工过程中,工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行,并给承包人造成损失,但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题,则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
第6题:合同公证与鉴证的相同点是()。
A.目的.法律效力.原则
B.范围.性质.目的
C.目的.原则.内容
D.法律效力.目的.性质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析,确定建筑设计标准,选择适用的技术规范,提出质量保障措施,从委托工作的范围来看,工程监理公司承担的服务属于()。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
正确答案:查看最佳答案
第8题:为了保证工程质量,工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验,涉及的费用和工期变化的责任应当()。
A.由承包方承担
B.由发包方承担
C.由工程师承担
D.视检验结果是否合格划分责任归属
正确答案:查看最佳答案
第9题:凡是()的单位,均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书,具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段J进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第12题:某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应当由()提
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第14题:在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案:查看最佳答案
第15题:双方签署的监理合同专用条款内注明的合同金额,是指()的酬金。
A.正常监理工作
B.附加监理工作
C.额外监理工作
D.所有监理工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。
A.要式
B.不要式
C.书面
D.口头
正确答案:查看最佳答案
第17题:监理人接到承包商申请后的()天内,如果认为已满足竣工条件,即可提请发包人进行工程验收;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行;选项C错误,为了使工程施工顺利开展,避免指令冲突及尽量减少合同争议,发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现;选项D错误,如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由发包人负责赔偿。参见教材P77。
第19题:对于质量控制点,一般要(),再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列关于分包合同的履行,说法错误的是()
A.分包工程价款由承包方与分包单位结算
B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项
C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第21题:委托监理合同的通用文件是()。
A.合同专用条件
B.合同标准条件
C.监理委托函
D.中标函
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:对分包商主要通过分包合同明确双方的(),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
正确答案:查看最佳答案
第23题:通常用于紧急工程施工的是()计价方式的施工合同。
A.固定价格
B.可调价格
C.固定总价
D.成本加酬金
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;选项C错误,发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项D错误,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。
第25题:合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.仲裁和诉讼
B.违约和诉讼
C.结算和违约
D.结算和清理
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。
第27题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程施工准备阶段,因发包人原因施工现场尚不具备施工条件,使承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期,发包人()。
A.无须赔偿承包人因此造成的损失,但工期相应顺延
B.无须赔偿承包人因此造成的损失,工期也不予顺延
C.应当赔偿承包人因此造成的损失,但工期不予顺延
D.应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
第29题:当事人一方要求变更或解除合同时,应当在()目前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任者外,应由责任方负责赔偿。
A.18
B.24
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第30题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由()整理,与会各方会签。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第32题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误,发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位);选项B错误,承包人是设计人,设计人须为具有相应设计资质的企业法人;选项D错误,工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。
第33题:在建设工程施工过程中,工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行,并给承包人造成损失,但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题,则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.发包人与承包人共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成
A.报价书
B.投标书
C.招标书
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是()。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
第38题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第39题:建设工程合同的最基本要素是()。
A.标的
B.承包人和发包人
C.时间
D.地点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理,正确的是()。
A.返还所有投标人的投标保函
B.要求所有投标人延长投标保函有效期
C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
D.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案:查看最佳答案
第41题:某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价.单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定**的均值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,下列关于这种情况的法律关系特点的表述,不正确的是()。
A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任
B.在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务
C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,债权人有权直接追究第三人的违约责任
D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变
正确答案:查看最佳答案
第44题:如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。
A.10
B.15
C.30
D.40
正确答案:查看最佳答案
第45题:要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第47题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第48题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第49题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误,留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权;选项B错误,留置权以债权人合法占有对方财产为前提;选项C错误,留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产,当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第51题:工程师对承包商施工索赔的处理决定,承包商()。
A.必须执行
B.可以不予理睬
C.可以执行
D.可以要求工程师重新考虑
E.可以依据合同提交仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第53题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第55题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。
A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失
B.编制施工安全措施规程
C.制定施工安全操作规程
D.配备必要的安全生产和劳动保护措施
E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
正确答案:查看最佳答案
第57题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第58题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第59题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案:查看最佳答案
第60题:国有资金控股必须依法招标的项目,招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金
E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
正确答案:查看最佳答案
第62题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
第63题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第65题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第66题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.自行将该工程折价
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.优先受偿该工程拍卖的价款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第68题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第69题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第71题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第72题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第74题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第76题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列情形中,()的合同是可撤销合同。
A.以欺诈.胁迫手段订立,损害国家利益
B.因重大误解而订立
C.在订立合同时显失公平
D.以欺诈.胁迫手段,使对方在违背真实意思情况下订立
E.违反法律.行政法规强制性规定
正确答案:查看最佳答案
第78题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--江西省南昌监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第79题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:江西省南昌监理工程师题目