节选部分<<西藏拉萨监理工程师历年真题>>题型
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第1题:下列不属于要约邀请的是()
A.拍卖公告
B.招标公告
C.招股说明书
D.投标文件
正确答案:查看最佳答案
第2题:王某购买了某住宅楼小区某栋号三层的一个三居室。在装修过程中,王某擅自将一承重墙拆除。有关部门发现后,责令其改正,并可处以()万元罚款。
A.5~10
B.5~30
C.10~30
D.10~20
正确答案:查看最佳答案
第3题:在下列关于可行性研究报告的表述中,正确的是()。
A.可行性研究报告是项目最终决策文件
B.可行性研究报告是项目初步决策文件
C.可行性研究报告应直接报送有关部门审批
D.可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有关部门审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:特殊情况下,特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起,最迟在()日内做出批复。
A.15
B.30
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
第5题:如果监理工程师出现工作过失,违反了合同约定,由()向建设单位承担违约责任。
A.工程监理企业
B.总监理工程师
C.监理工程师
D.工程监理企业和监理工程师共同
正确答案:查看最佳答案
第6题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定,除专用合同条款另有约定外,建筑工程一切险的投保人应当是()。
A.发包人
B.承包人以发包人和承包人的共同名义
C.分包人
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第8题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第9题:工程质量问题出现后,为防止其进一步恶化而发生质量事故,一定要注意质量问题的()。
A.严重性
B.随机性
C.可变性
D.多发性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在开展工程监理的过程中,当建设单位与承建单位发生利益冲突时,监理单位应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,在维护建设单位合法权益的同时,不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有()。
A.公平性
B.自主性
C.独立性
D.公正性
正确答案:查看最佳答案
第11题:分部工程所包含的分项工程全部自检合格后,施工单位应向项目监理机构报送()。
A.《分部工程报验表》
B.《监理通知回复单》
C.施工组织设计或(专项)施工方案报审表
D.《工程开工报审表》
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于监理人员在巡视检查时,在安全生产方面应关注情况的说法,正确的是()。
A.天气情况是否适合施工作业
B.使用的工程材料.设备和构配件是否已检测合格
C.施工机具.设备的工作状态,周边环境是否有异常情况
D.安全生产.文明施工制度.措施落实情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第14题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是()。
A.乙.丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
B.乙.丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙.丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。
第16题:建设工程监理投标中,如果企业希望开拓市场,打入新的地区则应考虑()投标。
A.竞争型
B.生存型
C.盈利型
D.拓展型
正确答案:查看最佳答案
第17题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第18题:信息管理的目的就是通过(),使决策者能及时.准确地获得相应的
A.对信息的合理分类
B.有组织的信息流通
C.建立信息管理系统
D.正确运用信息管理手段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位的安全责任是()
A.编制工程概算时,应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
B.采用新工艺时,应提出保障施工作业人员安全的措施
C.采用新技术.新工艺时,应对作业人员进行相关的安全生产教育培训
D.工程施工前,应审查施工单位的安全技术措施
正确答案:查看最佳答案
第21题:《建设工程文件归档整理规范》规定,监理单位应短期保存的监理文件是()。
A.项目监理机构总控制计划
B.供货单位资质材料
C.有关造价控制的监理通知
D.工程竣工总结
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),下列监理职责中,属于监理员职责的是()
A.处置生产安全事故隐患
B.复核工程计量有关数据
C.验收分部分项工程质量
D.审查阶段??
正确答案:查看最佳答案
第23题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。
A.投入
B.产出
C.反馈
D.纠正
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程合同约定的质量目标()国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于
B.应当高于
C.应当等于
D.不得低于
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的是()。
A.签发工程开工令.暂停令和复工令
B.组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料
C.确定项目监理机构人员及其岗位职责
D.组织编写监理月报.监理工作总结,组织质量监理文件资料
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列公司设立条件中,不属于股份有限公司设立条件的是()
A.有公司住所
B.股东
C.股份发行.筹办事项符合法律规定
D.发起人符合法定人数
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第28题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第29题:关于平行检验的说法,正确的是()。
A.平行检验是项目监理机构控制施工质量的工作之一
B.平行检验仅指对工程实体的量测检验
C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论
D.平行检验是指项目监理机构对施工单位自检结论的核验
正确答案:查看最佳答案
第30题:加强对员工的职业道德教育属于监理企业()的内容。
A.组织管理制度
B.人事管理制度
C.劳动合同制度
D.经营管理制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:风险识别具有()。
A.客观性
B.重复性
C.确定性
D.不确定性
正确答案:查看最佳答案
第32题:组织结构图作为组织结构简化的抽象模型,它()。
A.不能完整地表达组织结构
B.能表明一个上级对下级所具有的职权的程度
C.能说明平等职位之间相互作用的横向联系
D.是协调各个分离活动和任务的形式
正确答案:查看最佳答案
第33题:在相对比较法中,如果认为风险事件发生的概率为“一定的”,这意味着该风险事件发生的概率()。
A.几乎为零
B.很小
C.中等
D.较大
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明()。
A.进度目标与投资目标之间存在统一关系
B.进度目标与投资目标之间存在对立关系
C.进度目标与质量目标之间存在对立关系
D.进度目标与质量目标之间存在统一关系
正确答案:查看最佳答案
第35题:工程监理单位在工程设计阶段为建设单位提供相关服务时,主要服务内容是()
A.编制工程设计任务书
B.编制工程设计方案
C.报审有关工程设计文件
D.组织评审工程设计成果
正确答案:查看最佳答案
第36题:监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是()的监理工作。
A.设计阶段
B.招标阶段
C.施工准备阶段
D.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:建设工程风险识别是由若干工作构成的过程,其最主要成果是()。
A.风险清单
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果
正确答案:查看最佳答案
第38题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
正确答案:查看最佳答案
第39题:在风险对策中,风险自留()。
A.既改变风险的发生概率,又改变风险潜在损失的严重性
B.只改变风险的发生概率,不改变风险潜在损失的严重性
C.不改变风险的发生概率,只改变风险潜在损失的严重性
D.既不改变风险的发生概率,又不改变风险潜在损失的严重性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第41题:注册监理工程师未执行法律.法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业()个月以上()年以下。
A.5,2
B.3.2
C.5,1
D.3,1
正确答案:查看最佳答案
第42题:目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是()。
A.作用不同的主辅关系
B.同时出现的并列关系
C.先后出现的流程关系
D.交替出现的循环关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某建设单位,迫使承包方以低于成本的价格竞标,有关部门发现后,责令其改正,并可以处以()万元罚款。
A.10~30
B.25~50
C.20~50
D.10~20
正确答案:查看最佳答案
第44题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第45题:下列关于非代理型CM模式的表述中,正确的是()。
A.cm合同价就是cm费
B.cm单位与施工单位之间是总分包关系
C.cm模式又称为风险型cm模式
D.cm单位通常由设计单位担任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:《中华人民共和国建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担()。
A.主要责任
B.法律责任
C.全部责任
D.连带责任
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《标准施工合同》,屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第48题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第49题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正:逾期未改正的,责令停业整顿,计处()的罚款;情节严重的,降低资质等级.直至吊销资质征书。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上30万元以下
D.30万元以上50万元以下
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第51题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第52题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第53题:在下列内容中,()是建设工程信息管理工作的原则。
A.有效性
B.定量化
C.时效性
D.惟一性
E.灵活性
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列说法正确的是:()。
A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
C.监理例会应定期召开,每月举行一次
D.专业性监理会议由总监理工程师主持
E.专业性监理会议由专业监理工程师主持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:建设工程监理规划应按以下要求编写:()。
A.基本内容应力求统一
B.具体内容应具有针对性
C.满足监理实施细则的要求
D.表达方式应格式化.标准化
E.随建设工程的展开不断补充.修改和完善
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第57题:监理单位受业主委托对建设工程实施监理时,应遵守以下基本原则:()。
A.公正.独立.自立
B.守法.诚信.公正.科学
C.严格监理.热情服务
D.综合效益
E.才职相称
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第59题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第60题:《建筑法》中关于()等的规定,也适用于其他专业建筑工程的建筑活动。
A.建筑许可
B.建筑工程发包.承包.禁止转包
C.建筑工程监理
D.建筑工程安全和质量管理
E.法律责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在下列工作中,属于项目法人董事会职权的是()。
A.负责筹措建设资金
B.审核初步设计和概算文件
C.编制项目财务预算
D.负责组织项目试生产
E.负责提出项目竣工验收申请报告
正确答案:查看最佳答案
第62题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第63题:在下列内容中,属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在下列内容中,属于施工阶段进度控制任务的是()。
A.审查施工单位的施工组织设计
B.审查施工单位的施工进度
C.协调各单位关系
D.预防并处理好工期索赔
E.审查确认施工分包单位
正确答案:查看最佳答案
第65题:风险管理目标的确定一般要满足以下几个基本要求:()。
A.目标的客观性
B.目标的现实性
C.目标的明确性
D.目标的层次性
E.风险管理目标与风险管理主体总体目标的一致性
正确答案:查看最佳答案
第66题:影响监理机构人员数量的主要因素有()。
A.工程建设强度
B.建设工程复杂程度
C.合同中要求
D.监理单位的业务水平
E.项目监理机构的组织结构和任务职能分工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:进度控制的具体措施有()。
A.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.激励措施
E.合同措施
正确答案:查看最佳答案
第68题:建设工程投资目标分解方法有()。
A.按建设工程的投资费用组成分解
B.按年度.季度分解
C.按建设目标分解
D.按建设工程实施阶段
E.按建设工程组成分解
正确答案:查看最佳答案
第69题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第70题:建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有()。
A.协助业主准备工程报建手续
B.可行性论证咨询/监理
C.技术经济论证
D.编制项目风险评价报告
E.编制建设工程投资匡算
正确答案:查看最佳答案
第71题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。
A.避免损失的发生
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.使损失后果减少到零
E.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
第72题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第73题:可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()监理组织。
A.按子项目分解的
B.按建设阶段分解的
C.职能制
D.直线职能制
E.矩阵制
正确答案:查看最佳答案
第74题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第75题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第76题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第77题:根据《标准施工招标文件》,关于资格审查委员会和评标委员会的说法,正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定,即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第78题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--西藏拉萨监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第79题:从国际工程市场的情况来看,工程咨询有以下发展趋势:()。
A.向全过程和全方位服务方向发展
B.逐渐取代工程承包
C.与工程承包相互渗透.相互融合
D.带动本国工程设备.材料和劳务出口
E.促进国际间工程领域的交流和合作
正确答案:查看最佳答案
转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:西藏拉萨监理工程师历年真题