建筑八大员考试题库网

黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题

作者:建筑八大员考试题库网 2022-10-31 16:42:01
导读: [点击进入黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题]一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)第题:张某因与某施工企业发生合同纠纷,委托李律师全权代理诉讼,但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求正确答案:查看最佳答案更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息...

[点击进入黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题]


一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:张某因与某施工企业发生合同纠纷,委托李律师全权代理诉讼,但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提起反诉

B.提出和解

C.提出管辖权异议

D.部分变更诉讼请求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考核点为诉讼代理人的特别授权范围。根据最高人民法院的司法解释,在授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的情况下,不能认定诉讼代理人已获得特别授权,即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。而提出管辖权异议则是诉讼代理人的基本权利,无须特别授权。


第1题:《劳动法》规定,女职工生育享受不少于()天的产假。

A.90

B.98

C.120

D.128

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。


第2题:(1)对于应当招标的工程建设项目,经批准可以不采用招标发包的情形是()

A.拟公开招标的费用与项目价值相比,不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。


第3题:关于保险索赔的说法,正确的是()。

A.保险事故发生后,投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的,可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的,保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的,除合同另有约定外,各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第4题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,关于危大工程专项施工方案的说法,正确的是()。

A.危大工程实行分包的,专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程,建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的,专项施工方案由施工总承包单位编制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误,危大工程实行分包的,专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制;B错误,危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章;C错误,超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织专家会议论证专项施工方案。


第5题:根据我国《担保法》,下列选项中,属于正确担保方式的是()。

A.保证.定金.抵押

B.保证.订金.质押

C.违约金.留置.保证

D.留置.定金.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《担保法》规定,在借贷.买卖.货物运输.加工承揽等经济活动中,债权人需要以担保方式保障其债权实现的,可以依照本法规定设定担保。担保方式为保证.抵押.质押.留置和定金。


第6题:既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。

A.政府全部

B.房屋公共维修基金

C.建筑所有权人自行

D.政府与建筑所有权人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第7题:某办公楼项目实行施工总承包,装饰部分施工实行专业分包,在装饰施工中发生重大安全生产事故,则应由()将事故情况上报安全监督部门

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.分包单位

D.现场监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。


第8题:建筑工程一切险的保险终止日应为()。

A.工程竣工验收之日

B.工程验收合格之日

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

正确答案:查看最佳答案


第9题:某建设单位与某供应商在买卖合同中未明确约定履行地点,在这种情况下,应当以约定的()为合同履行地。

A.货物验收地

B.交货地点

C.货物到达地

D.货物调试安装地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》中规定:对当事人在合同中明确约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地。当事人在合同中未明确约定履行地点的,以约定的交货地点为合同履行地。合同中约定的货物到达地.到站地.验收地.安装调试地等,均不应视为合同履行地。


第10题:关于劳动争议解决方式的说法,正确的是()。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解,A错误;企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成,没有劳动行政部门代表组成,C错误;仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,所以D错误。P150


第11题:根据《绿色施工导则》,力争再利用和回收率达到30%的是()。

A.碎石类建筑垃圾

B.建筑物拆除产生的废弃物

C.土石方类建筑垃圾

D.建筑垃圾

正确答案:查看最佳答案

参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。


第12题::根据《建筑法》,在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内,向施工许可证颁发机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内,向发


第13题:按照《建设工程质量管理条例》规定,下列关于工程监理责任.权限的说法中,正确的是()。

A.监理单位对施工质量承担监理责任,包括违约责任和违法责任

B.未经监理工程师签字,不进行竣工验收

C.未经监理工程师签字,建设单位不拨付工程款

D.施工监理必须采用旁站监理方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理单位对施工质量承担监理责任,包括违约责任和违法责任两个方面:(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务,给建设单位或其他单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理,或者降低工程质量标准,造成质量事故的,要承担相应的法律责任。


第14题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。


第15题:承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人,该分包合同()。

A.效力待定

B.无效

C.经发包人确认有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:主体分包属于违法分包,所签订的合同无效。


第16题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.扶养

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债,是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系,也就产生了权利义务关系,便设立了债的关系。


第17题:在合同中,客体不变,相应权利义务也不变,此时主体改变也称为()。

A.合同变更

B.合同转移

C.合同转让

D.合同失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在民事合同中,客体不变,相应权利义务也不变,此时主体改变也称为合同转让。


第18题:关于建设工程竣工验收,正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织,建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容,并提交质量保证金

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收,编制验收报告并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程,已经建成的,2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第19题:根据《建筑企业资质管理规定》,关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。

A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的,视为不准予延续

B.企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,可以直接承继原施工企业资质

C.资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当撤回其资质证书

D.项目未取得施工许可证,施工企业擅自施工的,资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续的决定;逾期未作出决定的,视为准予延续。所以A错误。企业发生合并.分立.重组以及改制等事项,需承继原建筑业企业资质的,应当申请重新核定建筑业企业资质等级。所以B错误。资质证书有效期届满,未依法申请延续的,资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。所以C错误。


第20题:下列纠纷中,属于侵权纠纷的是()。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权纠纷,是指因侵害民事权益产生的纠纷,建设工程领域常见的侵权纠纷,如施工中造成对他人财产或者人身损害而产生的侵权纠纷,未经许可使用他人的专利.商标等造成的知识产权侵权纠纷等。发包人和承包人就有关工期.质量.造价等产生的建设工程合同争议,是建设工程领域最常见的民事纠纷。


第21题:某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用,下列说法正确的是()。

A.出现防水问题,5年内承包人应承担保修责任

B.主体结构出现裂纹,承包人应承担保修责任

C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:按照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。


第22题:关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()。

A.承包人的优先受偿权由于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。所以B错误。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬.材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失。所以C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月所以D错误。


第23题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》,注册建造师继续教育不合格的,应给予的处理是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是二级建造师的注册,继续教材不合格的不予以注册。参见教材P66


第24题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程,其消防验收方式为()。

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:按照《消防法》规定,按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。


第25题:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将()报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工组织方案

B.拆除建筑物的措施

C.保证安全施工的措施

D.建设单位编制的工程概要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。


第26题:根据《环境影响评价法》,在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门

B.原环评文件审批部门

C.建设单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目的建设与运作过程中,产生于审批的环境影响评价文件不符的情况,应由建设单位组织环境影响后评价,并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。


第27题:在下列担保方式中,只能同债务人而非第三人提供担保的是()

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题参考留置权。


第28题:诉讼时效是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其()的制度。

A.起诉权

B.胜诉权

C.申诉权

D.请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其胜诉权的制度。


第29题:某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用,按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位应当在()前,将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起15日内履行工程竣工验收备案手续。


第30题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”


第31题:在工程建设过程中,建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划

B.设计

C.施工

D.验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关.施工设计图设计文件审查单位.建筑安全监督管理机构.工程质量监督机构的技术人员必须熟悉.掌握工程建设强制性标准。


第32题:根据《劳动法》的规定,下列符合对女职工特殊保护规定的是()。

A.不得安排女职工从事有毒有害作业

B.不得安排女职工从事低温.冷水作业

C.对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D.不得安排女职工从事第三级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:女职工的特殊保护:《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。


第33题:设备采购合同约定,()任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金,双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,()无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。


第34题:张某为甲公司的业务员,手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同,后来张某离开甲公司,并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同,而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。

A.无效,属于欺诈合同

B.无效,责任应由张某承担

C.有效,责任应由张某承担

D.有效,责任应由甲公司承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理,即指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中,合同有效,后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员,或张某与刘某有串通,则刘某不是善意相对人,则该代理行为无效。


第35题:根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。P89


第36题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件,原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的,由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议,由争议双方协商解决;协商解决不了的,报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误


第37题:2018年7月6日,某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗,则该行为属于()。

A.合法行为,洗车是司机的权利

B.违法行为,违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

C.违法行为,违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定

D.违法行为,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《水污染防治法》规定,禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。


第38题:根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案


第39题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定,下列不属于不予注册的法定情形的是()。

A.甲被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

B.乙因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年

C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故

D.丁现年已61周岁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:申请人有下列情形之一的,不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此,只有D项符合题干要求。


第40题:注册商标的有效期为10年,自()之日起计算。但是,商标与其他知识产权的客体不同,往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。

A.核准注册

B.公告发布

C.注册商标申请人寄出申请书

D.商标局收到申请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。但是,商标与其他知识产权的客体不同,往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。


第41题:某银行与某投资商签订了担保合同,双方当事人没有约定保证方式,此时应按照()。

A.一般保证承担保证责任

B.连带责任保证承担保证责任

C.部分连带责任保证承担保证责任

D.由双方认定的第三方确定保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任。


第42题:根据《合同法》,下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。

A.合同履行中发生重大分歧的,可以申请撤销该合同

B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张

C.购买房屋后房价大跌,属于重大误解,购房人可申请撤销合同

D.当事人在合同订立一年内不行使撤销权的,撤销权消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查可撤销合同。可撤销合同是指因意思表示不真实,通过有撤销权的机构行使撤销权,使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类有:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A.C均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销,必须向人民法院或仲裁机构提起,B正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的,撤销权消灭,不是从合同订立之日开始,D错误。


第43题:关于保证责任的表述中,不正确的是()。

A.保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任

B.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任

D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是保证责任。保证合同生效后,保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。


第44题:超过诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效的限制。


第45题:关于建设工程见证取样的说法,正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块属于必须实施见证取样和送检的试块

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志,并由其签字后即可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:用于承重墙体的砌筑砂浆试块属于必须实施见证取样和送检的试块。因此B正确。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任。因此C错误。取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志。标识和封志应标明工程名称.取样部位.取样日期.样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。因此D错误。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。因此A错误。


第46题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定,未经()签字,墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.施工单位的主要负责人

B.施工单位的项目负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字,墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。


第47题:关于留置的说法,正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A担保物权;B留置权人负有妥善保管留置物的义务;C运输合同保管合同加工承揽合同。


第48题:根据《关于进一步加强建设施工现场消防安全工作的通知》关于施工现场消防安全的说法。正确的是()。

A.禁止在施工现场动用明火

B.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

C.施工现场的办公.生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置

D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:施工现场内用火,必须事先办理审批手续,经现场消防员同意,签发用火证后方可用火。公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知(公消(2009)131号)规定,施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案,并由专职安全管理人员进行现场监督。


第49题:根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是()

A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中施工,1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案


第50题:关于建设工程质量保修书,正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的,按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案


第51题:关于担任人民调解员的基本条件,正确的是()。

A.具有中级以上职称

B.自然人

C.热心人民调解工作

D.具有大学本科学历

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是:公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平;(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。


第52题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,谢列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。

A.未申领施工许可证

B.延迟提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意


第53题:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期应为()

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.


第54题:关于民事诉讼管辖权异议的说法,正确的是()。

A.当事人未提出管辖异议,并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外

B.人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,可以在诉讼进行的任何阶段提出

C.人民法院审查后,认为异议成立的,判决将案件移送有管辖权的人民法院

D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不得上诉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第55题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑,从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现,要求甲施工单位返工,甲施工单位因此遭受了巨大损失,那么,甲施工单位的损失应由()承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在该案例中,项目经理没有按要求履行自身义务,同供应商串通,为施工单位提供劣质钢材,导致施工单位遭受巨大损失,项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。


第56题:甲施工企业准备申请安全生产许可证,根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其不用具备()条件。

A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.已经为承包工程投保建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上,结合建筑施工企业的自身特点,《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中,A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件,应选D。


第57题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法,正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,因保管不善造成租赁物损坏.灭失的,应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。P165


第58题:关于仲裁协议效力确认的说法,正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的,可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,只能由仲裁协议的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定,也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的,人民法院不予受理。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地.仲裁协议签订地.申请人住所地.被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。


第59题:(1)根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案


二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第60题:仲裁协议应当具备的内容有()。

A.仲裁事项

B.具体的仲裁请求和事实.理由

C.仲裁委员会的住所地

D.请求仲裁的意思表示

E.选定的仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备,仲裁协议才能有效。


第61题:债的产生根据有()。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

E.支付价款

正确答案:查看最佳答案


第62题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有()

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理权可以因诉讼终结,当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。


第63题:下列物权中,属于用益物权的有()。

A.土地所有权

B.地役权

C.不动产抵押权

D.居住权

E.土地承包经营权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:选项AC错误,用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权.居住权和地役权。


第64题:建设单位的安全责任包括()

A.向施工单位提供地下管线资料

B.依法履行合同

C.提供安全生产费用

D.不推销劣质材料设备

E.对分包单位安全生产全面负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任;②依法履行合同的责任;③提供安全生产费用的责任;④不得推销劣质材料设备的责任;⑤提供安全施工措施资料的责任;⑥对拆除工程进行了备案的责任。


第65题:根据《安全生产法》,规定,下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中,正确的是()。

A.遵守安全操作规程

B.支付安全培训费用

C.提高安全生产技能

D.购买劳保用品

E.报告事故隐患

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产中从业人员的义务包括:(1)自律遵规的义务;(2)自觉学习安全生产知识的义务;(3)危险报告义务。故A.C.E三项正确。


第66题:·下列合同中,属于可变更.可撤销合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C.建设单位为洗钱而订立的施工合同

D.显失公平的合同

E.一方乘人之危与他人订立的合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是可撤销合同。因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危订立的合同为可撤销合同。


第67题:下列投标文件应当按否决投标处理的情形有()。

A.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

B.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

C.投标文件未通过资格预审

D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

E.投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标:(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等违法行为。


第68题:下列争议中,属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷;④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷;⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149


第69题:关于无效合同的说法,正确的有()

A.无效合同不具有违法性

B.无效合同具有违法性

C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

E.无效合同可能会损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立,但因合同内容或者形式违反了法律,行政法规的强制性规定和社会公共利益,因而不能产生法律约束力,不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性;具有不可履行性,自订立之时就不具有法律效力。


第70题:关于法的效力层级的说法,正确的有()。

A.自治条例依法对法律.行政法规.地方性法规作出变通规定的,在本自治地方适用自治条例的规定

B.宪法是国家的根本大法,具有最高的法律效力

C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时由全国人民代表大会常务委员会裁决

D.行政法规的法律效力仅次于宪法

E.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:行政法规的法律效力低于宪法和法律。


第71题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,()建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案


第72题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当()。

A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B.建立.健全本单位安全生产责任制

C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。


第73题:(1)根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位单方解除:在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。P135


第74题:施工企业乙经建设单位甲同意,将部分非主体工程分包给施工企业丙,丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索赔。关于责任承担的说法,正确的有()。

A.甲有权要求乙承担民事责任

B.甲有权要求丙承担民事责任

C.甲无权要求丙承担民事责任

D.乙应当项甲承担民事责任,并无权向丙追偿

E.丙向乙承担民事责任后,有权向丁追偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为,故乙和丙对甲承担连带责任,所以选项AB正确,D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为,对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失,丙与丁承担连带赔偿责任,故选项E正确。


第75题:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()等。

A.行政许可

B.行政处罚

C.行政奖励

D.行政调解

E.行政裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有:行政许可.行政处罚.行政奖励.行政裁决。


第76题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。

A.文明施工费

B.临时设施费

C.工程排污费

D.安全施工费

E.环境保护费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定,建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。


第77题:以下材料中,施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。

A.地下防水材料

B.承重钢筋连接接头

C.混凝土掺加剂

D.砌筑砂浆的水泥

E.分隔墙的混凝土小型砌块

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定,下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。CE项材料只有用在承重结构中,才要求见证取样和送检。


第78题:根据《建设工程质量管理条例》,关于建设工程质量保修期的说法,正确的有()。

A.质量保修期的起始日是竣工验收合格之日

B.对于电气管线工程,建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期

C.建设工程在超过合理使用年限后一律不得继续使用

D.建设单位与施工企业就景观绿化工程可以约定1年的质量保修期

E.质量保修期内,施工企业对工程的一切质量缺陷承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:C选项错误,《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。E选项错误,建设工程质量保修制度,是指建设工程竣工经验收后,在规定的保修期限内,因勘察.设计.施工.材料等原因造成的质量缺陷,应当由施工承包单位负责维修.返工或更换,由责任单位负责赔偿损失的法律制度。D项超纲,园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期,一般不少于1年。


第79题:在施工合同纠纷的诉讼中,能作为证据的有()。

A.法律规定

B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音

D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B当事人的陈述是证据的种类;C施工企业偷录的谈判录音属于视听资料,D工程设计图纸属于书证;E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告属于鉴定意见。P312


转载请注明出处:建筑八大员考试题库网
本文地址:黑龙江省哈尔滨二级注册建造师真题

标签:

相关文章

手机在线做题

APP在线做题