一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于施工合同解除的说法，正确的是()。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(1)发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)巳经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包.违法分包的。

第1题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。

A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

B.施工图纸未经审查批准不得使用

C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全

D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。

第2题:建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应该在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。故选项D正确。

第3题:关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。

第4题:关于建设工程竣工验收，正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容，并提交质量保证金

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281

第6题:根据《招标投标法实施条例》，()履约保证金的上限是中标合同金额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，()履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

第7题:以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()。

A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由请求解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

第9题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。

第10题:某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.施工企业

B.项目部

C.该项目的建设单位

D.该项目的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

第11题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是禁止无资质承揽工程。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建.扩建.改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本.专业技术人员.技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

第12题:下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。

A.伤亡事故处理报告制度

B.安全生产检查制度

C.安全生产责任制度

D.群防群治制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

第13题:施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是留置权。留置权是基于保管合同.仓储合同.运输合同.加工承揽合同发生的债权。

第14题:关于勘察.设计单位相关的质量责任和义务表述正确的选项是()。

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.指定建筑材料.专用设备.工艺生产线的生产广.供应商以保证材料的供应

C.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，无需标注工程合理使用年限

D.依法联合施工单位进行安全技术交底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括以下内容:(1)依法承揽工程的勘察.设计业务;(2)勘察.设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确;(4)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限;(5)除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。(6)依法对设计文件进行技术交底，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)承担违法行为应承担的法律责任。所以该题中，只有A表述正确;D项中，施工单位进行的安全技术交底与设计单位进行的设计文件技术交底的概念.意义等均不同，不能混为一谈。

第15题:仲裁裁决人民法院裁定不予执行的，当事可以()

A.向人民法院上诉

B.向人民法院申请再审

C.向人民法院执行庭申请复义议

D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁裁决的执行，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人不能申请人民法院再审。就该纠纷双方当事人可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可向人民法院提起诉讼

第16题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物损坏.灭失的，应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。P165

第17题:一项体育场馆的施工项目招投标中，确定由11人组成评标委员会，投资方派()名非专家参加评标委员会合适。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会组成中，技术.经济等方面的专家不能少于成员总数的2/3，也就是非专家不能超过1/3。故投资方派3名非专家参加评标委员会合适。

第18题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，设计结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的()。

A.100%

B.80%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。

第19题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经检查证明符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明不符合合同要求的，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274

第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条第2款规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。因此B项正确。

第21题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。P75

第22题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时.如实地向负责安全生产监督管理的部门.建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。P244

第23题:某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。

A.按甲的意见

B.按乙和丙的意见

C.重新组成仲裁庭经评议后

D.请示仲裁委员会主任并按其意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。

第24题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。

A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标

B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标

C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第25题:下列不属于用益物权的是()。

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.土地承包经营权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。

第26题:关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AD属于单位负责人的安全生产责任

第27题::根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内，向发

第28题:关于建造师注册执业的说法，正确的是()。

A.只要通过二级建造师考试，即可以注册建造师名义执业

B.申请人未在资格证书签发3年内提出申请的，不予注册

C.聘用单位破产的，不影响建造师注册证书的效力

D.违反法定程序作出准予注册许可的，应当撤销注册

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工单位与建设单位订立总包合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由()负总责。

A.建设单位

B.施工单位

C.分包单位

D.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》第24条规定:"建设工程实行工程总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。"

第30题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题::根据《建筑法》，开工报告制度是指()。

A.建设单位对施工企业开工条件的确讣

B.政府主管部门的一种行政审批制度

C.监理单位对施工企业开工准备工作的确讣

D.政府主管部门对施工企业开工条件的确讣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开工报告6个月必须开工，由国务院有关规定批准开工报告。

第32题:某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定，分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效

C.仅对总承包单位和分包单位有效

D.因违反法律.法规强制性规定而无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是无效合同的类型。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益，(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。

第33题:对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收.备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

第34题:不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()

A.债务人先履行合同

B.债权人先履行合同

C.双方同时履行合同

D.无先后关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。

第35题:下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.处分权

B.占有权

C.收益权

D.使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是处分权。处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

第36题:超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。

第37题:下列法律中，属于民法商法的是()。

A.政府采购法

B.公司法

C.招标投标法

D.劳动法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。

第38题:在债的发生根据中，引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。

第39题:某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于()。

A.可撤销合同

B.有效合同

C.无效合同

D.效力待定合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按国家规定，招标代理业务属于有偿服务，其费用可以由双方协商确定，本合同中开发公司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理，订立的合同显失公平，《合同法》规定，在没有损害国家利益.集体利益或者第三人利益的情况下，属于可撤销合同。故选项A正确。

第40题:根据《民事诉讼法》人民法院不适于裁定先予执行的案件是()

A.追索赡养费。抚养费

B.追索抚恤金，医疗费

C.追索违约金或者赔偿损失

D.追索劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

参考解析:适用于先于执行的有赡养费.抚养费.抚恤金.医疗费.劳动报酬。只有C，没有。

第41题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由()。

A.仲裁委员会主任直接指定

B.已确定的2名仲裁员共同指定

C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定

D.仲裁委员会主任兼任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

第42题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人发售资格预审文件.招标文件收取的费用应当限于补偿印刷.邮寄的成本支出，不得以营利为目的。P79

第43题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件为规定利息的，可以不返还利息

D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。所以A错误。招标人终止招标，巳经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。所以C错误。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。所以D正确。

第44题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人.企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人.非营利利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人分为营利法人.非营利法人和特别法人三大类。

第45题:下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是()。

A.总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人

B.两个不同资质等级的单位联合共同承包

C.提倡对建筑工程实行总承包

D.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查《建筑法》的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程，D选项违反《建筑法》的相关规定。

第46题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同事提交全部证据

正确答案:查看最佳答案

第47题:依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般情况下，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.5

B.7

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故.火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

第48题:某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。

A.2015年5月5日

B.2015年5月20日

C.2015年5月25日

D.2015年6月1日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第49题:根据2015年《立法法》的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。

A.对国有财产的征收

B.限制财产的强制性措施和处罚

C.税收基本制度

D.行政基本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《立法法》规定，只能制定法律的有:(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会.人民政府.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

第50题:2018年7月6日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，则该行为属于()。

A.合法行为，洗车是司机的权利

B.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

C.违法行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定

D.违法行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《水污染防治法》规定，禁止向水体排放油类.酸液.碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放.倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水。应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。施工现场附近河流为地表水。

第51题:根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.直接责任人

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

第52题:根据《合同法》，下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。

A.合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同

B.当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张

C.购买房屋后房价大跌，属于重大误解，购房人可申请撤销合同

D.当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查可撤销合同。可撤销合同是指因意思表示不真实，通过有撤销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于无效的合同。可撤销合同的种类有:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈.胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A.C均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销，必须向人民法院或仲裁机构提起，B正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的，撤销权消灭，不是从合同订立之日开始，D错误。

第53题:建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。

A.良好行为记录信息的公布期限为5年

B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月

C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外

D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作山之口起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理挟定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期跟，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。

第54题:孙某与甲公司签订了为期2年的劳动合同，月工资2000元。期满终止合同时，甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同，甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算，不满6个月的，向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿，本题中孙某工作满2年，应支付2个月的工资作为补偿。即经济补偿金=2000×2=4000(元)。

第55题:根据《建筑法》，下列不属于违法分包的是()。

A.建设工程总承包合同中未有约定而分包的

B.未经建设单位认可而分包的

C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

D.分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

第56题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事责任包括违约和侵权。B属于违约责任的承担方式。

第57题:下列情形中，属于要约不发生法律效力的是()

A.拒绝要约的通知到达要约人

B.承诺期满，受要约人未作出承诺

C.受要约人对要约内容作出实质性修改

D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。

第58题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告

B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告

C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告

D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第59题:在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。抵押.质押担保中，其担保人既可以是债务人自身，也可以是债务人以外的第三人;保证方式中的保证人必须是债务人以外的第三人;而留置属于法定担保物权，被留置的担保物只能属于债务人自己，不可留置债务人以外第三人的物。选项D正确。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:安全生产领导小组的主要职责()。

A.及时.如实报告安全生产事故

B.组织实施项目安全检查和隐患排查

C.建立项目安全生产管理档案

D.组织制定国家有关安全生产法律法规和标准

E.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是安全生产领导小组的主要职责。安全生产领导小组的主要职责:(1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准;(2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施;(3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练;(4)保证项目安全生产费用的有效使用;(5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案;(6)开展项目安全教育培训;(7)组织实施项目安全检查和隐患排查;(8)建立项目安全生产管理档案;(9)及时.如实报告安全生产事故。

第61题:建筑公司甲具有总承包一级资质，2012年中标某住宅项目施工总承包。根据《建筑法》，甲可以进行的行为有()。

A.将主体工程分包给另一家总承包一级资质企业

B.在总承包合同中与建设单位就分包进行约定

C.将工程转包给和其资质等级相同的建筑施工企业

D.将劳务作业直接分包给符合资质的劳务企业

E.经建设单位认可，将工程分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查分包制度。根据《建筑法》，总承包单位必须自行完成主体结构的施工，A错误。建设单位与总包单位可以在总包合同中就分包进行约定，B正确。C属于非法转包，为法律所禁止，错误。D属于合法分包，即劳务分包不用经建设单位认可，承包单位可以直接分包。总承包单位在分包时，分包单位的资质需要符合相关要求，E错误。

第62题:下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.投标人之间约定中标人

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

E.不同投标人的投标报价呈规律性差异

正确答案:查看最佳答案

第63题:(1)下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一人编制

B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异

C.不同投标人的投标文件相互混装

D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标

E.投标人之间约定部分投标人放弃投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:视为串通投标的情形:不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(5)不同投标人的投标文件相互混装；(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出P86

第64题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明

E.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第65题:民事法律关系的主体包括()

A.法人

B.财物

C.权利义务

D.行为

E.自然人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律关系的主体，是指民事法律关系中享受权利，承担义务的当事人和参与者，包括自然人，法人和其他组织。

第66题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。

A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加

D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第67题:根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质的，应当按最低等级核定。增项申请资质的，可以按照其实际达到的等级核定

B.在申请之日起前1年内发生一起一般质量安全事故，在申请后次日又发生一起一般质量安全事故的，资质许可机关不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业合并.分立.改制.重组的，应当按照原资质等级确

D.企业在取得资质证书后不再符合资质条件的，资质许可机关应当撤销其资质证书

E.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供资质证书原件

正确答案:查看最佳答案

第68题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()

A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第69题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257

第70题:根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()

A.在法律面前一律平等

B.有言论.出版.游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由

D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E.有维护祖国的安全.荣誉和利益的权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:E项为公民的基本义务，应注意公民基本权利与基本义务的区分。

第71题:某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂痕，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。P285

第72题:在违反《电力法》规定的处罚中，电力管理部门实施惩罚的方式一般有()。

A.责令停止作业

B.追究刑事责任

C.恢复原状

D.治安处罚

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:电网经营企业.供电企业和发电企业负责电力设施保护的日常工作。对危害电力设施安全的行为，电力企业有权制止并可以劝其改正.责其恢复原状.强行排除妨害，责令赔偿损失.请求有关行政主管部门和司法机关处理，以及采取法律.法规或政府授权的其他必要手段。

第73题:关于法律效力层级，下列说法正确的有()。

A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级

B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级

C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级

D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级

E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查法的效力层级。在我国，宪法居于最高法律地位，其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规，《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章，行政法规高于部门规章，A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规，处于同一层级，B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章，同一个地方的地方性法规高于地方政府规章，C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章，效力相同，D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章，《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章，二者效力相同，E正确。

第74题:总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括()。

A.在总承包合同中规定分包的内容

B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约

C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意

D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认

E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式:(1)在总承包合同中规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包出劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”故AC选项正确。

第75题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标2015年二建答案

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。

A.检举权

B.控告权

C.批评权

D.接受安全教育培训的权利

E.危险报告全

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。

第77题:《建设工程质量管理条例》规定，未经()签字，建设单位不拨付工程款，不得进行竣工验收。

A.业主现场代表

B.总监理工程师

C.项目经理

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

第78题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A.全国履行

B.履约担保

C.结算和清理

D.争议解决

E.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年广东省广州二级建造师模拟练习题重点资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。

第79题:下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有()。

A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程

B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

C.如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索赔

D.联合体承包工程不利于规避承包风险

E.联合体成员组成非法人联合体以承包工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:联合体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任，如果出现赔偿责任，建设单位有权向其任何一方请求赔德;被请求方不得拒绝。此外，联合体承包有利于成员之间的优势互补，能有效规避承包风险。因此本题的C.D选项错误，A.B.E为正确选项。